当前位置: 查字典范文网 >> 建筑装饰工程施工合同(2)

建筑装饰工程施工合同(2)

格式:DOC 上传日期:2023-01-30 01:38:07
建筑装饰工程施工合同(2)
时间:2023-01-30 01:38:07     小编:

建筑装饰工程施工合同(GF-96-0206)

  (乙种本)

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条 工程概况

1.1 工程名称

1.2 工程地点:

1.3 承包范围:

1.4 承包方式:

1.5 工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。

1.6 工程质量:

1.7 合同价款(人民币大写):

第二条 甲方工作

2.1 开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3 委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。

2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

第三条 乙方工作

3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.2 指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条 关于工期的约定

4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73--91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款采用第种:

(1)固定价格。

(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。

(3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

6.2 本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

┌───────────────┬──────────┬───────┐

│ 拨款分次进行│ 拨款%│金额 │

├───────────────┼──────────┼───────┤

│ ││ │

├───────────────┼──────────┼───────┤

│ ││ │

├───────────────┼──────────┼───────┤

│ ││ │

└───────────────┴──────────┴───────┘

6.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。

第七条 关于材料供应的约定

7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第八条 有关安全生产和防火的约定

8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条 奖励和违约责任

9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。

9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励。

9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励。

9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

9.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

9.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条 争议或纠纷处理

10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第十一条 其它约定

第十二条 附则

12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

12.2 本合同正式两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。

12.3 本合同履行完成后自动终止。

12.4 附件

(1)施工图纸或作法说明

(2)工程项目一览表

(3)工程预算书

(4)甲方提供货物清单

(5)会议纪要

(6)设计变更

(7)其他

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

代理人:代表人:

单位地址: 单位地址:

电话: 电话:

传真: 传真:

邮码: 邮码:

开户银行: 开户银行:

户名: 户名:

帐号: 帐号:

年月日 年月日

附表一:

×××工程甲方供应材料设备一览表

┌─┬────────┬───┬──┬──┬──┬───┬───┬──┐

│序│ 材料或设备名称 │ 规格 │ 单 │ 数 │ 单 │ 供应 │ 送达 │ 备 │

│号││ 型号 │ 位 │ 量 │ 价 │ 时间 │ 地点 │ 注 │

├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤

│ ││ ││││ │ ││

│ ││ ││││ │ ││

│ ││ ││││ │ ││

├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤

│ ││ ││││ │ ││

│ ││ ││││ │ ││

│ ││ ││││ │ ││

├─┼────────┼───┼──┼──┼──┼───┼───┼──┤

│ ││ ││││ │ ││

│ ││ ││││ │ ││

│ ││ ││││ │ ││

└─┴────────┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴──┘

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档

相关推荐 更多

建筑装饰工程施工合同(乙种本)(示范文本)
发布时间:2023-07-06
发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条、工程概况 1.1工程名称: 1.3承包范.........
建筑装饰工程施工合同(甲种本)(示范文本)
发布时间:2022-12-25
第一部分、合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条、词语含义。在本合同中,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利.........
建筑装饰工程施工合同(甲种本)(示范文本)
发布时间:2023-01-09
第一部分、合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条、词语含义。在本合同中,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利.........
建筑装饰工程施工合同(乙种本)(示范文本)
发布时间:2023-02-27
发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第1条、工程概况 1.1工程名称: 1.3承包范.........
装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-04-14
发包方 ( 简称甲方 ) :______________________________ 承包方 ( 简称乙方 ) :______________________________ 一、概况 1 、甲方装饰住房系合法居住。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经.........
建筑安装工程施工合同
发布时间:2023-01-26
甲方:_________乙方:_________为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况.........
建筑装饰装修工程施工协议(19篇)
发布时间:2023-02-10
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。建筑装饰装修......
装饰工程施工合同书
发布时间:2023-02-23
发包方(简称甲方):_ _ 承包方(简称乙方):贵阳美之源装饰工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、以及其他.........
建筑安装工程承包合同(2)
发布时间:2023-01-28
合同编号 发包方:______________ 承包方:______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经.........
建筑安装工程分包合同(2)
发布时间:2023-07-13
订立合同双方: ____,以下简称总承包方:____,以下简称分包方。 双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成____工程之建筑安装任务, 经充分协商,特订立本合同。 第一条 工程.........
装饰装修工程施工合同书
发布时间:2023-05-29
发包方(甲方): 承包方(乙方): 资质等级: 甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下: 1、工程概况: 2、工程名称:***地点**承包范围***承包方式*.........
建筑装饰合同
发布时间:2023-01-09
发包方(甲方):________________________承包方(乙方):________________________ 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规,结合本工程具体情况,双方达成如下协议.........
建筑工地装饰工程施工协议书 装修工程施工协议(3篇)
发布时间:2023-05-01
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到......
住宅室内装饰装修工程施工合同书 住宅室内装饰装修工程施工合同范本
发布时间:2023-05-14
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合......
外墙面装饰工程施工合同
发布时间:2022-12-29
甲方:******项目部 乙方:***** 经甲乙双方协商,甲方将****栋外装饰工程施工任务委托乙方施工,为了明确甲乙双方的责任、权利和义务,本着密切配合,互相合作,分工负责的原则,根据国家经济合同条例.........
北京市装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-01-15
合同编号:_________发包人(甲方):_________(全称) 承包人(乙方):_________(全称)承包人资质等级:_________依照《中华人民共和国合同法》、《.........
建筑安装施工合同
发布时间:2022-07-28
工程名称:_________审查单位:_________工程编号:__________________年_________月_________日签订合同双方:建设单位:_________,以下简称甲方;施工单位:_________,以下简称乙方。为明确甲乙双方在施工过.........
装饰装修施工合同
发布时间:2023-01-21
发包方(简称甲方):_______________ 承包方(简称乙方):_______________ 一、概况 1、甲方装饰住房系合法居住。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建.........
住宅室内装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-03-04
发包方(以下简称甲方):_________ 委托代理人(姓名):_________单位:_________ 住所地址:_________ 联系电话:_________手机号:_________承包方(以下简称乙方):_________ 单位名称:______.........
家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-01-10
合同编号:_________ 发包人: 承包人: 住所: 住所: 委托代理人: 营业执照号: 电话: 法定代表人: 电话: 手机: 委托代理人: 电话: 本工程设计人: 电话: 施工队负责人.........
家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2022-08-08
合同编号:______发包人: 承包人:住所: 住所:委托代理人: 营业执照号:电话: 法定代表人: 电话:bp机号: 委托代理人: 电话:本工程设计人: 电话:施工队负责人: 电话:依照《中华人.........
家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-02-01
发包方(甲方): 承包方(乙方): 资质等级: 甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下: 1、工程概况: 2、工程名称:***地点**承包范围***承包方式*.........
建筑装饰施工实习周记
发布时间:2023-06-03
建筑装饰施工实习不单是为了落实工作,更包括要明确自己与岗位的差距以及自己与职业理想的差距。建筑装饰施工实习周记是小编为大家带来的,希望对大家有所帮助。 建筑装饰施工实习周记(一) 一.........
家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2022-12-28
发包方(甲方): 承包方(乙方): 资质等级: 甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下: 1、工程概况: 2、工程名称:***地点**承包范围***承包方式*.........
家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2022-11-11
合同编号:_________发包人:_________委托代理人:_________住所:_________承包人:_________住所:_________ 营业执照号:_________法定代表人:_________委托代理人:_________本工程设计人:_________施工.........
建筑工程施工合同
发布时间:2017-01-21
建筑工程施工合同明确地规定了发包人与承包人的权利与义务,是一种双务合同,建筑工程施工合同是怎样的?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程施工合同范文,欢迎参考阅读。 建筑工程施工合同范.........
建筑装饰材料购销合同 建筑装饰材料购销合同范本
发布时间:2023-01-09
随着法律观念的日渐普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。下面是小编为大家整理的建筑装饰材料购销合同 建筑装饰材料购销合......
广东省室内装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-05-30
合同编号:_________甲方(发包人):_________法人执照号码:_________法定代表人:_________地址:_________委托代理人:_________身份证号:_________联系电话:_________乙方(承包人):_________营业执照号.........
建筑装饰工程实习总结
发布时间:2023-06-30
建筑装饰工程实习总结作为一名中专生,专业需求的建筑认识实训开始了,对于我当初选择建筑装饰工程这样的专业,说真的我并不知道什么是建筑装饰工程。现在我对建筑装饰工程有了基本的感性认识了,我想任何事的认.........
深圳市小型装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-01-05
装饰装修工程施工合同发包方(甲方)承包方(乙方)按照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》和《深圳市家庭居室装修管理规定》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则.........
建筑安装工程合同
发布时间:2011-12-27
_________年_________月_________日,_________(简称甲方),与_________(简称乙方),签订安装主机的项目合同。1.安装工程名称:_________。2.工程地点:_________。3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。4.........
建筑安装工程合同
发布时间:2023-02-26
安装工程合同 于19__年__月__日,联洋航运有限公司(简称甲方),与蓝天船用设备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称:12V-400ZC型主机。 2.工.........
建筑安装工程合同
发布时间:2023-04-02
安装工程合同 于19__年__月__日,联洋航运有限公司(简称甲方),与蓝天船用设备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。 1.安装工程名称:12V-400ZC型主机。 2.工.........
建筑工程安装合同
发布时间:2022-09-12
建筑工程是我国发展的根基,因此做好建筑工程安装造价的控制工作,就是从一定程度上加快我国现代化的进程。建筑工程安装合同怎么写呢?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程安装合同范文,欢迎参考阅读.........
内外墙涂料装饰工程施工合同
发布时间:2023-03-10
甲方:乙方:甲方将 工程, 发包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建.........
最新小区建筑装饰工程施工协议书(24篇)
发布时间:2023-05-16
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎......
建筑工程施工合同书
发布时间:2023-01-13
建筑工程施工合同明确的规定了发包人与承包人的权利与义务,是一种双务合同,建筑工程施工合同书怎么写?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程施工合同书范文,欢迎参考阅读。 建筑工程施工合同.........
建筑工程施工合同书
发布时间:2022-09-24
随着我国经济的不断发展,我国的建筑施工工程也越来越多,工程的施工质量越来越受到人们的重视,签订建筑工程施工合同书需要注意什么呢?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程施工合同书范文,欢迎参考.........
装饰工程合同书
发布时间:2023-01-27
甲方: 乙方: 本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成协议: 一、 工程概况 1. 工程名称:_________________.........
装饰工程合同书
发布时间:2022-10-19
进入二十一世纪以来,随着国内经济迅速发展,装饰工程已经成为提升人民生活质量的重要内容之一。装饰工程合同书是怎样的呢?以下是查字典范文网小编为大家整理的装饰工程合同书范文,欢迎参考阅读。 装.........
工程装饰合同书
发布时间:2023-07-21
工程装饰是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物,那么工程装饰合同书是怎样的呢?以下是在查字典范文网小编为大家整理的工程装饰合同书范文,感谢您的欣赏。 工程装饰合同书范.........
装饰施工合同范本
发布时间:2022-11-27
随着我国经济水平的不断提升和装饰工程项目整体水平的持续进步,在装饰工程项目中施工合同管理得到了越来越广泛的应用。你知道装饰施工合同是怎样的吗?以下是查字典范文网小编为大家整理的装饰施工合同范文.........
住宅装饰装修施工合同
发布时间:2023-03-03
住宅装饰装修施工合同 发包方: 承包方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议.........
装饰装修工程合同书
发布时间:2023-03-18
随着经济的不断发展,人们对装饰装修工程施工要求也在不断的提高,对于装饰装修工程合同书你了解多少呢?以下是查字典范文网小编为大家整理的装饰装修工程合同书范文,欢迎参考阅读。 装饰装修工程合同.........
最新服务建筑装饰工程施工协议范本(12篇)
发布时间:2022-12-27
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来......
建筑装饰施工实习报告模板
发布时间:2023-05-14
随着个人素质的提升,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面是小编帮大家整理的最新报......
装饰装修工程合同书
发布时间:2022-11-10
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、 工程概况及承包方式1、 工程名称: 2、 工.........
装饰建筑工程承包公司 装饰装修工程的承包人(十二篇)
发布时间:2023-03-17
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?以下是小......
房屋建筑装修施工合同
发布时间:2023-01-30
第一部分 协议书发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量管理条例》及其他有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本房屋建.........
建筑装修施工合同范本
发布时间:2023-04-20
在建筑工程中,不仅要重视建筑的施工,还要重视建筑装修的施工,该环节也是非常重要的。你知道建筑装修施工合同是怎样的吗?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑装修施工合同范文,欢迎参考阅读。 .........
建筑装饰工程实训报告 建筑装饰专业的实训报告(九篇)
发布时间:2023-03-23
在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的报告吗?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大......
建筑工程施工承包合同
发布时间:2023-03-12
我国建筑施工企业项目管理体制改革不断深入,在建筑工程项目施工上我国逐渐实现建筑工程承包的管理模式。建筑工程施工承包合同你了解多少呢?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程施工承包合同范文,.........
建筑工程施工合同范本
发布时间:2022-12-21
当前建筑行业经历的快速的发展进入稳定期,对于建筑工程质量的要求质量更为严格,建筑工程施工合同是怎样的?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程施工合同范文,欢迎参考阅读。 建筑工程施工合.........
郑州市住宅装饰装修工程施工合同(2010版)
发布时间:2023-01-27
发包方(甲方):承包方(乙方):合同 编号: 工程地址:签订日期:郑州市建筑装饰协会编印XX年三月修订支持单位如下:郑州仲裁委员会环境治理专业委员会郑州商业银行中国光大银行河南见地律师事务所商都信息港.........
武汉市家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-05-17
发包方(以下简称甲方):_________委托处理人(姓名):_________单位:_________住所地址:_________联系电话:_________BP机号:_________承包方(以下简称乙方):_________单位名称:_________营业执照号:_.........
武汉市家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2011-12-28
发包方(以下简称甲方):_________委托处理人(姓名):_________单位:_________住所地址:_________联系电话:_________BP机号:_________承包方(以下简称乙方):_________单位名称:_________营业执照号:_.........
成都市家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-04-06
合同编号:_________施工合同发包方(甲方):_________住所地址:_________ 联系方式:_________手机号(BP机号):_________ 施工合同承包方(乙方):_________ 单位地址:_______.........
建筑工程内部施工合同
发布时间:2022-10-31
甲方:向翔 乙方:程峰 根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例,本着互惠互利的原则,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。为进一步.........
建筑工程施工承包合同
发布时间:2023-02-11
建筑工程承包项目合同是明确承包双方权利与义务关系的协议,同时也是控制工程项目质量、进度的重要依据,你知道建筑工程施工承包合同是怎样的吗?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程施工承包合同范文.........
建筑工程劳务施工合同
发布时间:2023-03-24
建筑工程施工中,劳务承包大致可分企业自带劳务承包、成建制的劳务分包、零散的劳务承包三种情形。对于建筑工程劳务施工合同你了解多少呢?以下是查字典范文网小编为大家整理的建筑工程劳务施工合同范文,欢.........
标准版建筑安装工程合同 建筑安装工程合同的范围(4篇)
发布时间:2023-04-01
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢?这里我整理了一些......
成都市家庭居室装饰装修工程施工合同
发布时间:2023-01-04
合同编号:_________施工合同发包方(甲方):_________住所地址:_________ 联系方式:_________手机号(BP机号):_________ 施工合同承包方(乙方):_________ 单位地址:_______.........
岳阳市住宅室内装饰装修工程施工合同
发布时间:2022-10-12
发包方(以下简称甲方):_________委托代理人(姓名):_________单位:_________住所地址:_________联系电话:_________手机号:_________承包方(以下简称乙方):_________单位名称:_________资质等级:___.........
建筑安装工程专业分包合同 建筑安装工程承包合同(九篇)
发布时间:2023-05-20
在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到......
建设工程施工合同(港口2)
发布时间:2012-01-06
港口施工合同 工程名称: 甲方:_______ 乙方:_______ ____年__月__日 一、合同协议书 甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投.........
建设工程施工合同(港口2)
发布时间:2011-12-27
港口施工合同 工程名称: 甲方:_______ 乙方:_______ ____年__月__日 一、合同协议书 甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投.........
建设工程施工合同(电力2)
发布时间:2023-03-25
电力建设工程施工合同 电力建设工程施工合同条件 第一章 词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简 称《合同条件》和《电力建.........
建筑和装饰装修工程质量保证书
发布时间:2022-08-26
建筑和装饰装修工程质量保证书是怎么样的?包括了哪些内容?下面是由小编为大家带来的关于建筑和装饰装修工程质量保证书,希望能够帮到您! 建筑和装饰装修工程质量保证书 发包人(全称): ______________.........
建设工程施工合同(电力2)
发布时间:2022-12-06
电力建设工程施工合同 电力建设工程施工合同条件 第一章 词语涵义及合同文件 第一条 词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简 称《合同条件》和《电力建.........
建设工程施工合同(港口2)
发布时间:2023-01-24
港口施工合同 工程名称: 甲方:_______ 乙方:_______ ____年__月__日 一、合同协议书 甲方____为兴建____工程,接受了乙方____对本工程的投.........
家庭装饰工程合同
发布时间:2023-03-11
委托方(甲方)姓名:_________身份证号码:_________住所地址:_________邮政编码:_________联系电话:_________被委托方(乙方)企业名称:_________法定代表人:_________企业所在地址:_________证书编号:_.........
装饰工程合同范本
发布时间:2023-03-25
发包方(以下简称甲方):_____________ 联系电话:________________ 承包方(以下简称乙方): 委托代表人:____________联系电话:_______________ 本工程设人:____________联系电话:_______________ 依照.........
装饰工程承包合同
发布时间:2023-03-26
近一、二年来,装饰工程承包合同纠纷逐渐地诉讼到人民法院,所以签订装饰工程承包合同时需要格外注意,以下是查字典范文网小编为大家整理的装饰工程承包合同范文,欢迎参考阅读。 装饰工程承包合同范.........
装饰装修工程承包合同
发布时间:2023-02-03
现在很多买了房子的业主都会为了省事,把剩下的装修交给装修公司或者一个装修工程队来承包。但是,为了双方的利益不受到伤害跟有一个保障,最好是签订一份装饰工程承包合同来维护各自的利益,今天小编就给大家整理了承包合同,希望大家来参考哦装饰装修工程承包合同发包方(简称甲方):______________________________承包方(简称乙方):___________________________.........
房屋装饰装修合同范本 工程装饰装修合同范本
发布时间:2023-03-26
写一份装修类合同很简单,让我们也来写一写吧。在装修过程中,刷漆是一项重头戏。可以根据自己喜欢的效果选择刷涂方式,但是切记要选择优质环保的品牌涂料。下面是小编为大......
最新建筑装修工程合同书 建筑及装修合同(三篇)
发布时间:2023-02-10
在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了......
家庭装饰装修施工合同书
发布时间:2022-11-06
发包方:_____(以下简称“甲方”)与承包方:_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本合同,并遵照执行。 第一章 合同背景 .........
建筑安装工程设计合同
发布时间:2022-12-30
工程名称:_________委托单位:_________设计单位:_________设计编号:_________合同编号:_________建设单位(甲方):_________设计单位(乙方):_________为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设.........
建筑安装工程分包合同
发布时间:2023-03-17
总包方(甲方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 分包方(乙方):___________________________.........
建筑安装工程勘察合同
发布时间:2023-04-30
订立合同双方:建设单位:_________,以下简称甲方;勘察单位:_________勘察院,以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正.........
建筑安装工程承包合同
发布时间:2023-03-23
发包方:_________(以下简称甲方)承包方:_________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条 工程项目 1.工程名称:_________ 2.工程地.........
建筑安装工程分包合同
发布时间:2023-07-13
总包方(甲方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人:____________ 职务____________ 分包方(乙方):___________________________.........
建筑安装工程设计合同
发布时间:2022-11-22
工程名称: 委托单位: 设计单位: 设计编号: 合同编号: ____年____月______日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方: 建设单位:__________________,以下简称甲方; 设计单位:_.........
建筑工程装修合同范本
发布时间:2023-01-12
发包方(简称甲方):__________________________________ 承包方(简称乙方):__________________________________ 一、概况 1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并.........
建筑安装工程分包合同
发布时间:2023-07-13
总包方(甲方):______________________地 址:____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人:____________ 职务____________分包方(乙方):______________________地 址:____________ 邮码_.........
建筑安装工程借款合同
发布时间:2023-07-25
建筑安装工程借款合同 建筑安装工程借款合同 订立合同单位: ________________________,以下简称借款方 中国人民建设银行______行,以下简称贷款方 根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方.........
建筑工程装修合同大全
发布时间:2023-05-14
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,......
建筑安装工程劳务合同
发布时间:2023-02-03
接受劳务方(甲方):____________________________ 提供劳务方(乙方):____________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,.........
建筑安装工程承包合同
发布时间:2023-03-14
工程名称: 工程编号: 发 包 方: 承 包 方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务.........
建筑安装工程承包合同
发布时间:2023-06-13
建筑安装工程施工承包合同是指从事建设建筑安装工程过程中,建设单位(发包方)与施工单位(承包方)之间,为完成特定的建筑安装工程任务而明确相互权利义务关系而订立的合同。,今天小编就给大家看看承包合同,仅供参考哦表达建筑安装工程承包合同甲方:乙方:按照最新《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:第一章项目概况、工期及合同总造.........