合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
扩散剂买卖合同 扩散剂价格篇一
乙方：__________________
经甲、乙双方协商，为保障甲方购买乙方无花果干事宜的顺利执行，特制定本协议：
一、乙方向甲方提供无花果干产品(组合集装箱)，单品价格和规格见 , 食品有限公司产品价目表。
为确保合同的顺利进行，在合同签订后，考虑食品市场价格不稳定因素，交货时如价格上浮，仍按合同价格执行，如下浮，按市场下浮价执行。
二、数量
计划订货金额为___________ 元大写 ________ 万元整(具体需求数量由甲方详细统计后将准确数字报乙方，乙方应按甲方实际数量保证供给)。
三、技术要求及质量标准
1、乙方必须保证食品质量，其质量标准应达到国家相关卫生标准，并无过期和变质现象。单品种包装无胀袋、漏气、烂袋现象。
2、单箱品种确定为“第一条”产品。
3、单品包装外观精美大方，须注有产品级别、生产日期、产地、地址、联系方式、保质期等内容。
4、甲、乙双方对样品进行封存，样品保存在甲方。
四、质量验收标准
严格按照本合同“第二条”、“第三条”相关内容要求执行。 对批量供货产品随机抽样，确定与所提供样品质量的一致。
五、交货时间及地点
1、签订本合同之日后30个工作日内，乙方将本合同所有货物送到甲方指定地点。
2、乙方须保证在甲方要求的时间内将货物运抵指定地点，否则视为违约，按照本合同“第十一条”相关内容要求执行。
六、乙方对质量负责的条件及期限
1、批量供货时的产品质量不能低于中标样品质量。
2、在质保期内，在储存方法合理的前提下乙方保证产品质量。
七、包装标准
见本合同“第二条”、“第三条”中相关要求。
八、运输方式和费用
乙方自行确定适合本合同货物安全交货的运输方式，自行办理运输手续、自行装卸，并负担本合同货物交至甲方卸载验收前所发生的一切费用。
九、验收方式
1、预检：货物抵______后立即通知甲方前往，并按_____‰比例抽查货品质量、包装等是否合格，若不合格，可拒绝收货，或即刻要求供应商调换或补齐货品。
2、抽查：货物发放过程中，甲方依合同第二条和第三条的约定对每辆货车不同位置放置货品的规格、质量、品相、损伤损坏情况、单包装净重、包装情况等进行随机抽检，单品抽查比例不低于3%。若合格，三方签字确认;若不合格，甲方有权要求乙方现场进行调换，并根据情况加大抽查力度。
3、抽查的通过并不意味着乙方所供货物完全符合验收标准。
十、结算方式
合同签订之日甲方支付乙方 _________元大写_________ 元整，货到甲方指定地点并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余 ___________元大写____________ 元整
十一、违约责任
1、 因乙方单方面原因造成交货延迟或短缺的，每逾期 24小时按本合同总金额的 ______ %支付违约 金;不
足24小时按本合同总金额的 5%支付违约金;
2、 乙方延期交货时间达 5天以上的，甲方除有权终止本合同以外，乙方应向甲方支付本次合同 总金额的_______%乍为违约金。
3、 甲方在验收抽查中发现不合格产品在比例超过____%甲方有权在后期付款时根据抽查记录对供 应商货款
进行按比例双倍扣减。
4、 因甲方批量供货产品质量低于原提供样品的质量时，除了按要求及时更换外，还要承担因质 量问题给甲方带来的损失。损失的计算方法按照“第十条、本条第 1、2、3款”的约定执行。
5、 甲方有权从未支付的货款中直接扣除上述违约金。
十二、争议解决方式
1、本合同履行过程中若产生争议，
2、双方应尽力友好协商解决;
3、如未能解决，任何一方均应将争议提
4、交本合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
十三、本合同一式三份，乙方一份，甲方两份，自双方签字盖章之日起生效。
乙方：____________ 甲方: ____________
日期： _____________日期: ________________
扩散剂买卖合同 扩散剂价格篇二
上诉人：______________，性别:_____，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
被上诉人：______________，性别:_____，________年____月____日生，汉族，住址：_________________电话：_____________
上诉人因_______________一案，不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间，宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。
上诉理由及请求：_________________
1.
2.
3.
此致
__________人民法院
上诉人：______________
_____年_____月_____日
扩散剂买卖合同 扩散剂价格篇三
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________
买方联系人电话传真账号电子信箱卖方联系人电话传真账号电子信箱鉴于卖方拥有生产、销售_________机器设备及相关资料的专有权，买方为_________需要有意向卖方购买上述机器设备及相关资料，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、合同标的本合同标的为_________机器设备。
1、设备名称、型号、规格、数量_________。
2、卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。
3、卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。
4、卖方向买方提供所供设备的以下服务设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。
二、合同价格1、合同总价为人民币_______元大写_________元。
2、合同总价包括了机器及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务包括技术资料、图纸的提供、质保期保障等的全部费用。
3、合同总价的分项价格如下1机器和材料费用_________元。
2辅助设备费用_________元。
3设计和技术资料费用及培训费用_________元。
4技术服务费用_________元。
4、本合同价格为固定不变价。
5、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。
三、付款本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。
1、合同总价的_________，计_________元，在本合同签订后支付给卖方。
2、合同总价的_________，计_________元，在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方货物后，将每批交货总价的_________支付给卖方。
3、合同剩余的价款共计________元，在买方收到全部货物后支付给卖方。
四、逾期付款如果买方不能在合同规定期限内付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________计违约金_________元付给卖方如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。
超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方做出补偿。
五、设备交付1、交付时间卖方应于本合同生效日后_________个月内分_________批将设备交付完毕。
交货日期以设备始发航空部门铁路部门水运部门发货时间戳记为准。
此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。
2、交付地点所有合同设备由卖方负责运至交货地点。
交货地点为_________机场车站、港口。
货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。
3、卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下内容通知买方。
买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。
1合同号。
2机组号。
3机器发运日。
4机器名称及编号和价格。
5机器总毛重。
6机器总体积。
7总包装件数。
8交运车站港口xx名称、车号船号飞机号和运单号。
六、资料交付1、卖方应于本合同生效日后_________个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运邮寄等方式交付给买方。
2、技术资料采用空运方式的，_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。
买方应在_________日内将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。
技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。
买方在收到资料_________日内将收到单据复印件寄送给卖方。
3、在技术资料发运后的______小时内，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。
七、包装1、卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，机器和零件散失。
并应按机器特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。
2、卖方对包装箱内和捆装的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。
3、卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记1合同号。
2目的站码头。
3收货人。
4机器名称、机组号、图号。
5箱号件号。
6毛重净重公斤。
7体积长__宽__高，以毫米表示。
4、对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。
大件货物应带有足够的支架或包装垫木。
5、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。
外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书。
6、凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。
在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方到达现场调查。
卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。
八、验收1、货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。
如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。
当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规范和质量。
买方应在开箱检查前______天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。
如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。
如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场______个月后仍不开箱，产生的后果由买方承担。
2、现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执______份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担;如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
3、如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请______商品检验局进行商检。
请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。
4、保证期一般是指卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起______个月签最终验收证书。
在保证期内，如发现卖方提供的机器有缺陷或不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭______商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。
卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险货物到达目的港后的风险由买方负责。
如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后______个星期内提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。
卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。
九、风险负担
1、货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2、因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3、卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。
4、卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。
5、因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。
买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。
6、货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。
十、不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。
不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争不论曾否宣战、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
十一、合同的解除1、本合同在下列任一情形下解除1一方进入倒闭阶段。
2一方被判为破产或其它原因致使资不抵债。
3本合同已有效、全部得到履行。
4双方共同同意提前解除合同。
5按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。
2、因不可抗力致使合同目的不能实现的。
3、在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的。
4、当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行。
5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
十二、声明及保证买方1、买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、买方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
卖方1、卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2、卖方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十三、通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________书信、传真、电报、当面送交等方式传递。
以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下_________。
3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十四、合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内书面通知发出____________签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
十五、合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。
任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
十六、争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_________种方式解决
1提交_________仲裁委员会仲裁。仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。仲裁费用由败诉方承担。仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。
2依法向人民法院起诉。
在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。
十七、合同的解释本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同做出合理解释。
该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
十八、合同的补充本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。
本合同的补充合同与本合同具有同等的法律效力。
十九、合同的效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
买方______________________________
授权代表________________________
委托代理人________________________
签约地点________________________
______年_______月_______日
卖方______________________________
授权代表________________________
委托代理人________________________
签约地点________________________
______年_______月_______日
