合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
水泥采购合同判决书篇一
供货方(以下简称甲方)：购货方(以下简称乙方)：
一：产品名称、型号、单价、数量、金额及供货时间
供货时间：即日起春节前供完。
三：交(提)货地点
五：合理损耗及计算方法---水泥制管厂现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准)，经鉴定属乙方行为，造成产品损坏及不完整，甲方一律不退换;(因考虑到路途远且是山路的情况下，只能以水泥管现场交接数量及质量)。
七：数量及供应方法------乙方用货提前三天通知甲方，甲方应保证接到发货通知后，在三天内到货;(下雪及路滑的情况下应考虑实际情况)
十：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效，乙方付清本合同所有货款给甲方，甲方交清本合同所订货物给乙方，本合同自动失效。
甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：
签约日期
水泥采购合同判决书篇二
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，就甲方购买乙方抱犊寨牌水泥一事，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
一、品名、数量、计量单位、单价、金额：
注：表中价格为送到并含税的价格（含货价、运杂费、装卸费等）。并以实际使用数量为准结算。
二、质量标准：
乙方在甲方用货前需提供材料样品，并提供产品合格证、检测报告等证明材料，以便甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。
准，由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单，甲方凭单验质。
三、交货方式、地点和运杂费负担：
1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点，并由乙方负责卸车，所产生的费用由乙方承担。
2、交货地点：太原市晋源区五府营村齐兴伟业造纸厂区内。
四、验收及异议：
2.乙方按gb175-20xx国家标准规定期限内向甲方提供试验结果报告 3.货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。
4.对进场水泥的数量双方共同清点，并办理入库凭证。若出厂数量和实际交货的数量不相符，以现场实际双方清点的数量为准。
5. 甲方应于收货十日内取样进行质量检验。如发生合同标的的型号、商标、数量不符的应于收货之日起十日内提出异议；如有质量问题应于收货之日起十五日内提出异议，且妥善保存有异议的同批号水泥及包装，否则视为乙方交付的产品合格。
五、付款办法和期限：
每十万元结算一次，甲方依据甲方收料单据审核乙方提供材料单据，并按审核结果支付相应货款。供货完毕，待甲方办理好审计后，累计资金支付至90%，最终结算的10%留作为材料质保金，工程结束后结算余款。
六、违约责任：
（一）乙方应负的责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意使用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的'罚金。
3、乙方应及时向甲方提供水泥质量保证书等质保资料，按国际及行业标准和相关规定做到保质保量，承担因水泥质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。
（二）甲方应负的责任
1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货，甲方应赔偿本合同总金额5%给乙方作为违约金。
2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
3、甲方应及时提货及保证货款支付，如甲方不能按协议要求付款，乙方有权停供水泥。
七、不可抗力
任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
八、 争议解决方式
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、 合同生效与终止
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。签章后生效。
甲方（盖章）：
地址：
代表人（签字）：
经办人（签字）：
年八月十日
乙方（盖章）： 地址： 代表人（签字）：
经办人（签字）： xxx
水泥采购合同判决书篇三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为保证双方的合法权益，甲乙双方就中国水电十五局承建的延安市南沟门南、北线供水工程施工用粉煤灰的采购、供用问题在平等自愿、诚实守信、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行：
一、产品规格型号、商标、计量单位、结算价格、供应数量
注：结算价由两部分组成：水泥出厂价+运输价;合同执行过程中，运输价不变，水泥出厂价调整时，乙方持厂家价格调整文件，甲方考虑给予调整结算价。 合同签订后，甲方向乙方提供一份材料需求计划单，详细说明所需材料的年计划、月计划以及供应地点，以便乙方组织材料及落实运输车辆。
二、结算方式
每月25日至月底为结算日期，乙方持工程项目部收料单并开具全额增值税专用发票办理结算。
三、支付方式
甲方财务部收到乙方提供的合格发票后，于次月15日前付清全部货款及运费;甲方以银行转账或银行承兑的方式支付货款及运费。
四、运输方式及费用负担
汽车运输、乙方负责运输，运杂费由乙方承担。
五、交货地点
延安市南沟门南、北线供水工程施工现场;工程项目施工点多达十几个，乙
六、交货时间
甲方提前一天以书面传真形式或电话形式通知乙方发货，内容包括：数量、品种、送货地点、到货具体时间、联系人姓名、电话等，乙方以此为以及办理发货手续。
七、计量标准
水泥数量验收以出厂电子磅单为依据，若甲方对数量有异议时，由乙方和施工单位共同选择第三方进行复磅(复磅应选择技术监督局检验合格且距离施工现场较近的公磅处进行)，复磅数量与出厂磅数量之差若不超过3‰范围，以出厂磅为准，复磅发生的费用由甲方承担，若超出3‰范围，则以复磅数量为准，复磅发生的费用由乙方承担。
水泥进场时，必须对其数量、品种、级别、包装或散装仓号、袋装日期、出厂日期、随货化验单检验项目等进行验收，其各项参数必须符合现行国家标准。
八、质量标准
水泥执行
九、验收标准及质量异议期限
以生产厂家同编号水泥检验报告为依据，乙方委托施工单位在同编号水泥中抽取试样，签封后保存三个月，如施工单位对水泥质量有异议，应在收货之日起三个月内向乙方书面提出，经乙方书面确认后，甲乙双方将签封的水泥试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。
十、争议与违约
(一)争议解决
1、甲乙双方合同执行过程中发生争议，应本着诚实信用和公平合理的原则及时协商，协商不成时，可由合同签订地仲裁机构裁决。
2、争议未得到妥善解决前，除出现下列情况的，双方都继续履行合同。
(1)合同确认已无法履行(不可抗力无法履行等)双方协商停止履行合同。
(2)双方协商同意停止供应。
(3)经主管机构协调要求停止供应，且双方同意。
十一、其他
本协议一式六份，甲、乙双方各执两份。以上协议三方共同遵守，相互守约，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水泥采购合同判决书篇四
采购方（甲方）： 合同编号：
供应方（乙方）： 签订地点：
第一条、材料名称要普通硅酸盐水泥。材料数量为暂定数量，最终结算数量以施工中采购方确认的实际进场数量为准。
第二条、质量标准：供应方供应的水泥其质量必须符合现行国家标准的要求。各项技术性能指标经营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验必须合乎国标要求。
第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式通知供应方送货时间和数量。
第四条、交（提）货方式、地点：供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担费用。供应方在运、卸过程中发生的安全事故责任自担。
第五条、合理损耗标准及计算方法：袋装水泥不得有破包。
第六条、技术文件要求：供应方应向采购方提供该批货物3天、和28天强度检验报告。
第七条、验收标准、方法、地点及期限：
1、数量验收：采购方在卸货地点以计袋的方式进行数量验收，并保证货随到随验。采购方可随时任意取20袋进行数量抽检，每袋水泥净含量50公斤，且不得少于标志质量的 3 ‰ ；若抽检重量不够，必须等比例补齐所有已供数量的差额。
2、质量验收：采购方及时按规定取样送营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验 进行检测，各项性能指标符合国标的要求视为最终合格。
第八条、结算方式及期限:
1、按实际收到的合格水泥数量结算价款，每月25号结算一次，次月7号支付货款的 100 %， 供应方不按照本合同第六条之约定提供强度检验报告，则采购方可以不支付本批次款项。采购方按照本合同第七条规定进行质量检测，如检测达不到国家标准，则采购方可以不支付本批次款项。
及时更换外，并根据发票金额处以5000~10000元/次的罚款；若供应方不能及时更换合法有效发票，供应方向采购方上交与发票等额的罚款，全部责任由供应方承担。
3、材料进场后立即验收入库，每月25号双方对帐，材料供完后15天内双方把帐对清，供应方不按月对帐或材料供完后逾期不对帐，采购方将不再予以结帐，以采购方的帐目为准，一切后果由供应方承担。
第九条、本合同解除的条件：
1、 若供应方不能保质保量及时供应，采购方有权终止该合同。
2、 发生其它双方无法协商解决的问题时。
第十条、违约责任：
1、采购方检验不合格，供应方应及时将货物运出工地，采购方无保管义务。如供应方不能保质保量按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责全额赔偿和承担责任。
2、违约方承担违约责任和所带来的损失 。
第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向采购方注册所在地有管辖权的人民法院起诉。
第十二条、合同份数：本合同共五份，采购方四份，供应方一份。
第十三条、其他约定事项：
1、供应方承诺在该工程施工期间，不得调价。合同单价包含材料费、运费及卸车费。
2、根据采购方物资管理规定，项目经理部开具的标准材料收据必须经三人以上（项目材料人员、项目责任工程师、分包单位材料员）签字方可作为结算依据，其他任何证明不作为结算和付款的依据。
3、双方商定，供应方不得将因该合同产生的债权债务转让给任何第三方，此种转让对采购方不发生任何法律效力。
4、采购方项目经理为采购方驻工地代表，履行合同约定的职责，但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的事务必须经采购方代表初审并经采购方公司预结算部确认后方为有效。
5、因工程建设单位的原因使采购方无法正常支付材料款的，供应方应予以充分的谅解。
采购方（章）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司
法人代表：
委托代理人：
电话：xxxxxxxxxxxxx
地 址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
供应方（章）： xxxxx有限公司 xxxxx分公司
法人代表：
委托代理人：
电话：
地 址：
水泥采购合同判决书篇五
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就甲方向乙方购买水泥用于唐河县战备路南阳市汉冢乡至唐河县刘岗改建工程工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以至双方共同遵照执行：
甲方向乙方采购的产品为宛北水泥，品种为32.5r、42.5r的水泥，目前到位价，32.5r的为每吨元，42.5r的每吨为元。备注：此单价为固定含税单价，包含运费、装卸费，最终按照实际供货数量结算。
若双方水泥称重数量出现磅差，当磅差在3‰之內时,以乙方过磅的水泥称重单为依据;当出现超过3‰的异常磅差时，以甲方过磅的水泥称重单为依据。
1、交货地点：乙方需将水泥运输至。
2、供货时间：
甲方指定人员(姓名：身份证号码：电话：)应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话方式告知乙方指定人员(姓名：电话：身份证号码：)。乙方在收到甲方通知后24小时内必须将甲方指定的货物送至合同约定的交货地点。
1、数量验收：乙方交付水泥时，水泥数量以乙方指定人员、甲方指定人员和甲方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
2、质量验收：以乙方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据，乙方应将出售给甲方之水泥所属编号的水泥检验报告交付甲方存查。甲方或甲方委托施工单位和监理人对乙方供应的水泥按合同规定的要求进行检验和测试。对于检验和测试出的任何不满足合同要求的水泥，乙方必须免费更换并负担检验费。水泥检验合格所发生的检验费用由甲方或监理人负责。当乙方对甲方或施工单位和监理人的检验和测试有异议时，甲方委托南阳市交通工程质量监督站进行复检，复检结果为最终结果。如复检结果证明这些水泥不符合合同要求，则检验费由乙方负责，否则检验费由甲方负责。乙方每次供货时须向甲方提供该批产品检测报告(带cma章)。本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
1、结算方式：甲方每月上旬对乙方上月完成的供货量进行结算一次，并按业主对该期完成的工作量的拨款情况支付工程款给乙方。
2、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。
甲方有权根据工程的实际情况调整水泥的实际需求总量，不论增加或减少都不对合同的单价和其它条款及条件做任何改变。如因工程设计变更而导致水泥数量的增减，甲方有权要求乙方在单价或其它条款不变的前提下予以承认。
1、若乙方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，甲方有权拒付水泥货款，且乙方应赔偿因此给甲方所造成的全部经济损失。
2、若乙方未按甲方要求的时间及时供货(含供货产品质量不合格)，则每延误一天，甲方有权对乙方处以20xx元的违约金。
3、若乙方未按上述规定履行其义务应承担违约部分货款的20%的违约金。
乙方负责水泥从加工、运输至甲方工地指定地点全过程的安全等方面全部经济和法律的责任，与甲方无关。
1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效，都具有同等法律效力。
3、本合同一式三份，甲方二分，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水泥采购合同判决书篇六
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
年 月 日前提(供) 吨。其中： 吨。 吨。
年 月 日前提(供) 吨。其中： 吨。 吨。
年 月 日前提(供) 吨。其中： 吨。 吨。
年 月 日前提 吨。其中： 吨。 吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1、甲方在 年 月 日前付定金 元;
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年 月 日前电汇 元;
年 月 日前电汇 元;
年 月 日前电汇 元;
年 月 日前电汇 元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月 日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从 年 月 日起至 年 月 日止。
甲 方： 乙 方：
地 址： 地 址：
代 表 人： 代 表 人：
水泥采购合同判决书篇七
购入方(甲方)：
卖出方(乙方)：
砖内不含土及其他杂物。水泥砖尺寸240_115_53
二，交货地点：瓜州北大桥第六风电场升压站施工现场。
三，交货时间：水泥砖应在甲方要求时间内送到。
四，运输方式及到达送货地点和费用负担：汽运，供方负担。
五，装卸费用：由供货方负担，人工卸砖，装卸工程应保证水泥砖不受损伤。水泥购销合同六，水泥砖单价：0.47元/块。
七，结算方式：水泥砖每10000块水泥砖结算一次。现金或银行汇款结算。八，解决合同纠纷的方式：供方当地法院起诉。
九，供货方需提供企业资质及水泥砖合格证、检验报告。
十，其他未定事项：甲乙双方协商解决。
供方：张建新需方：
代表人：代表人：
电话：电话：银行账号：
水泥采购合同判决书篇八
乙方：_____________________
为保证全校师生能吃上“放心菜”，杜绝有农药残余的蔬菜进入食堂，避免食物中毒事故的发生，经学校考察商定，学校食堂的干货、蔬菜可以由（以下称乙方）供应。经双方商定协议如下：
一、乙方供应给甲方的蔬菜类，必须是新鲜“绿色食品”，残余农药含量不能超过国家有关标准，否则由此造成一切后果及其损失均由乙方负责。
二、乙方供应给甲方蔬菜类食品的价格随行就市，根据市场价格双方协商定价，实行浮动。
三、乙方供应给甲方的'蔬菜类食品，必须按甲方的需要量供应。供应的蔬菜类产品运送过程必须做好防污染工作，确保清洁卫生。发现腐烂变质的蔬菜除退回处理处，还要处以一定的罚款。采购尽量以本土化为主，尽量缩短运输里程及时间。
四、甲方确定与蔬菜供应商签订协议，每周由教师营养餐轮流采购组，通过质量及价格调查、对比，进行选择订购。
五、本协议暂定执行时为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，乙方若有违本协议原则，甲方有权随时中止协议的执行。
甲方（盖章）：__________________
_________年________月_______日
乙方：______________________
_________年________月_______日
