在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
设备订购合同需注意篇一
不少人买房都是需要向银行贷款的，但不排除部分购房者会因为征信或者其他问题造成银行拒贷，所以购房者一定要在购房合同中和开发商约定清楚，如果购房者因贷款被拒而导致无法买房，开发商要如数退还购房者所缴纳的定金和其他款项。如果购房合同中无约定，购房者个人不仅定金要不回来，可能还要承担违约责任。
交房时，购房者大多都还要支出一部分款项，到时开发商会给你一个费用清单，这其中有部分款项是合理的，比如说契税、公共维修基金、印花税、物业费等等，但可能还会有一部分不合理收费，比如小区一些内部配套的收费。
一般在签订购房合同时，合同中会写明房屋的单价和总价，另外别忘记让开发商注明计价方式。如果合同中没有注明房款和计价方式，在实际付款时房价上涨，部分开发商可能会要求购房者以后来的房价付款，或者通过其他计价方式计算房款，因此这些内容最好一开始就定好了，双方都不能轻易更改。
有些开发商会以各种理由拖延办证时间，购房者在购房合同里面要明确规定房产证办理时间，并约定好双方违约责任。按照《商品房销售管理办法》的规定，约定办理产权证的期限应为60日。
购房者接到入住通知之后，经常拿出一些资金装修房屋，比如说买家电什么的，但是一旦退房是由于开发商的原因，必须写明开发商是什么样的责任，写明在确定的日期内把开发商退还，甚至包括银行的利息、罚金等。
注意逾期交房是否有赔偿，这就要求在购房合同中一定要明确约定交房日期，交房日期一定要明确到年月日，不要接受任何抠字眼的不合理条款，并明确约定逾期不交房的违约责任，如每逾期一日按支付房款的一定比例支付违约金，同时约定在一定期限内仍不交房的，购房人有权要求退房。
注意事项七：确认物业管理事宜
这一点主要是约定好前期小区的物业公司是谁，物业管理范围即物业管理具体包括什么，以及前期的物业收费标准。
设备订购合同需注意篇二
为适应市场经济发展的需要，搞好购销合同管理工作，特制定本制度。
公司购销合同管理工作，实行总经理负责制。公司营运部统一负责，营运部指定专人进行管理。各经营单位设兼职合同员进行管理。
（一）认真贯彻执行合同法。
（二）审查本企业业务活动中签订的购销合同，并按级上报审批。
（三）向上级部门反映业务活动中的问题及建议，积极提供进、销、存情况，为经营决策、服务。
（四）积极开展“重合同、守信誉”活动。
（五）开展遵纪守法教育，依法经商。
（一）签订购销合同，必须持有法定代表人的授权委托书。
（二）法人委托书发放范围
企业除法定代表人外，总经理、采配经理、采购员以及有权签订购销合同的人员。被委托人必须掌握有关经济合同的法律、法规，参加培训及考核，由法定代表人授权业务部门办理委托手续后确认。
（三）对确有必要签订合同，但不持法人委托书或超出授权范围签订合同的，由营运部办理经法定代表人认可的法人委托证明信。（法人委托证明信只限本人在有效期内一次性使用）。
（四）法人委托书根据不同商品，授予权限。
（五）法人委托书有效期为壹年。到期后，统一更换。凡超过法人委托书或委托证明信期限的，自行作废。凡持证者，因工作调动或离开公司，应办注销手续。
各级采购人员依法人委托书授权范围订合同。对于签定大额购销合同，即一般商品每笔（一个品种）金额在十万元以上；高档贵重商品每笔金额在伍拾万元以上；以及先汇款后付货，携带巨额汇票、现金外出者，必须报财务部审定，经总经理、董事长审批后，方可执行。
所有购销合同，一律采用书面形式。合同文本使用统一“购销合同”一式肆份，双方各持两份。供货方是全国性大公司（站）必须使用其统一文本的，双方必须签署购销总协议。
1、标的及规格
标的即商品。填写要准确、详细、具体、不准使用简称或可以多种解释的名称。规格要求不能模棱两可，如规格花色过多，可附表或附小样。
2、单位和数量
按国家规定的`法定计量单位数量分大小包装、数量、总数量、以及按季、分月的到货数量。
3、价款及酬金
除国家规定必须执行国家定价的以外，双方协商价格。执行国家定价且在合同规定的交付期限内遇国家价格调整，需按交付时价格计价，逾期交货的按原价格执行。价格下降时，按新价格执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时按新价格执行。价格下降时，按原价格执行。酬金应在合同中注明，如折扣、宣传费以及支付的劳务费等。
4、质量标准
有国家强制性标准或行业强制性标准的，不得低于国家或行业强制性标准。无国家或行业强制性标准的，由双方协商签定。对成套产品，应规定附件的质量要求和配件数。对必须安装调试才能发现质量缺陷的产品，应提出质量异议的条件和时间，对常有易损件的商品，应注明易损件的名称、数量，有些产品还要规定保修期限。
5、交货地点及运杂费负担
交货地点要具体写明货物运交何处（如仓库、车站、门店等）。写清采取何种运输方式，运杂费由谁负担，当供方将产品错发到货地或接货单位（人）时，还要承担因此而多支付的运杂费。需方错填或临时变更到货地点时需方要承担因此而多支出的费用。
6、结算方式及期限
结算方式要填清“汇款”、“托收承付”、“货到验收后付款”、“帐期”、“售完付款”，期限应根据商品经营情况，按经销、代销形式写清承付货款的具体时间。严格坚持外埠商品无合同的，合同员不传票，物价员不定价，会计不付款。本市商品无进货计划审批表的，合同员不传票，物价员不定价，会计不付款。交货期限，可按日、按旬、按月或按季度交货，交货方式可一次交清，也可分期分批。
7、合同签约地点要求准确写清合同签约的地名、地址。
8、合同有效期要求准确写清合同有效期的年、月、日不准用含糊时限。
合同文本应具备违约责任或对违约责任的具体解释条款。
合同备注栏中应注明：货票同行等；注意信函往来不得以个人名义，残品开红票，厂方税务登记号。
合同文本必须备有合同双方当事人签字，开户银行账号，单位地址，邮编及双方单位合同专用章。
合同文本背面右下角按规定粘贴印花税票。
电报（话）记录是作为购销合同工后咱补充，和临时要（发）货的文字记录。使用时，必须详细记录供货单位名称。收电人的姓名、电报（话）内容，记录人、领导指示及处理情况。使用电报（话）记录后，应及时依据其内容补充相应购销合同，条款以合同文本为准。
（一）凡发生下列情况之一者，允许变更或解除合同
1、当事人双方经协商同意，且不损害国家利益和社会公共利益。
2、由于不可抗力致使购销合同的全部义务不能履行。
3、对方在合同约定的期限没有履行合同。
（二）程序
1、填写“原签购销合同协商单”
在履行合同期间，对需要变更和解除合同的，由采购员提出意见，经理审批后，填制“原签购销合同协商单”。
填写“协商单”时，原签合同编写必须在协商单中准确反映出来，便于查找。变更终止数量应与原签合同数量相对应。不得大于或小于原签数量。备注栏应注明变更，解除的理由。理由要充分合情合理。
协商单由各由各课商物秘书在合同注销前十五天以挂号信形式发往供货单位，并将挂号信存根与商单一联一并保存，收据贴在协商单正面右下角边。
2、违约责任及约金的承担
由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行。并可根据情况，部分或全部免予承担违约责任。
当事人一方违反购销合同时，应向对方支付违约金。如果由于违约已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足部分。对方要求继续履行合同的，应继续履行。
发生合同纠纷，双方可协商解决的，将解决结果书面报营运部、配送中心存查。双方协商不能解决的，要通过综合办公室以及法律顾问，向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。送交仲裁机构及人民法院的起诉书、答辩状、申请书等材料，必须报营运部并呈总经理审批同意。最终将裁决结果告知有关负责部门。
对由于失职、渎职或其它违法行为，造成重大事故或严重损失的直接责任者个人应追究经济、行政责任，直至追究刑事责任。
由公司总经理牵头，营运部经理负责，综合办公室、劳动部、各门店合同管理员参加，组成合同履行的监督与检查小组，定期对合同履行的有关部门的合同履行情况进行检查，考查合同履约情况，对不正常履约的部门，要进行认真调查，查明原因，并作出相应的处理。
设备订购合同需注意篇三
出卖人：
签订时间：
买受人：
签订地点：
起始日期：
截止日期：
计划金额(元)：
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
产品名称
交货时间
单位
（kg）
数 量
单 价
保护价
（元/kg）
总金额
（元）
第二条 质量标准：按《食用菌菌种管理条例》和《无公害江山白菇省级地方质量标准》标准执行。检验标准、方法、地点及期限；买方于菌种接种之日起10日内提出验收要求的，按前款规定的质量标准到买方种菇地验收。卖方自接到买方在上述期限内提出的验收要求之日起3日内未办理验收的，视为质量不合格。买方在上述期限内未提出要求的，视为质量合格。
第三条 白菇菌种的交货地点、时间及提供方式：和方式为：_____________。
第四条 定金:买方在 年 月 日前向卖方支付收购定金______元。交货时定金(抵作货款)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条 标的物的所有权自_______时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于_________所有。
第六条 运输方式及运输费用负担；由卖方送到买方指定的——投售点。运输费用由_______方负担。
第七条 结算方式、时间及地点：_______________________________________。
第八条 担保方式(也可另立担保合同) __________________________________。
第九条 菌种瓶的供应及回收和费用负担：菌种瓶由卖方提供，每个菌种瓶收取押金______元，由买方于菌种出售后_____日内返还菌种瓶时按实际返还的个数退回。
第十条 本合同解除的条件____________________________________________。
第十一条 违约责任：违约方按合同总金额的______％向守约方支付违约金。
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：
(一)提交______仲裁委员会仲裁；(二)依法向_______人民法院起诉。
第十三条 本合同自_______________起生效。
第十四条 其他约定事项；卖方必须做好对买方的售后技术指导服务。买方未按卖方的技术指导操作而引起的损害，由买方自负。菌种在有效期内出现质量问题的，由卖方负责调换。
出 卖 人 买 受 人
出卖人(章)：买受人(章)：住所：住所：
法定代表人：法定代表人：居民身份证号码； 居民身份证号码；委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行： 开户银行：帐号：帐号：
设备订购合同需注意篇四
购货方（甲方）： 项目地址：
供货方（乙方）： 地址：
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
自签订合同起 ，以定金到账为准，20天到货。
甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于20xx年3月31日前付清，质保金5%质保期一年。
1、此门为免漆吸塑复合门；
2、乙方免费送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元/ 平方）。
3、甲方选定的色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4、因木门属于定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。
5、乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。
6、乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。
7、以上木门价格包含运输。
8、货款到账后下单定制。
9、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份。经甲乙双方签字确认后，立即生效。
甲方：（盖章）
法人签字：日期 ：
乙方：（盖章）
法人签字： 日期 ：
设备订购合同需注意篇五
甲方：ddaa酒业销售有限公司（以下简称甲方）乙方：bbcc商贸有限公司（以下简称乙方）
1、甲、乙双方根据本合同确立经销关系，除非甲乙双方另有书面约定，乙方无权代甲方做出任何承诺或立下任何债务。
2、乙方之经销编号为__________，所经销产品外箱码为bb市场（识别编码由甲方编制）。
二、经销区域、期限
1、乙方经销甲方产品，仅限于在河南省（市）bb（市）地区县（以行政区域划分）内进行销售，不得擅自超出该区域进行销售。
2、经销权限：从20xx年年10月1日至20xx年9月25日。
三、经销产品
1、经销产品为甲方现有“aa系列酒”（以下简称产品），质量及包装标准以产品生产企业标准为准。
2、甲方开发其它新产品，将另行通知乙方具体销售政策，经甲乙双方同意后另行签约。
四、产品价格
单位：元/瓶
甲方根据公司发展及市场需要，会进行产品价格调整，调整价格时，甲方须提前一个月正式行文通知乙方。
五、销售目标
1、乙方在本合同有效期限内应完成销售目标（指乙方累计购货金额）（见下表）。分月销售目标分解（见下表）（以当月25日前款到甲方帐上为准）：（单位：万元）
2、乙方须完成约定销售目标，如乙方购货金额未完成该年度销售回款目标，甲方有权停止发放年度返利。
六、市场准入金及付款
1、甲方授予乙方在指定区域内销售代理甲方生产的产品，乙方支付首批购货款人民币壹佰万（100万元），其中市场准入金万元，合同终止后，甲方退还乙方市场准入金。
2、乙方向甲方订购产品需将订货金额的全额货款以现金、支票、转账形式支付。
七、交货和运费
1、交货地点：甲方向乙方交货地址________________，因任何乙方原因需要调整交货地址，需向对方提前已书面形式获取双方认可确认。
2、乙方提货时，货物破损低于3%为正常运输破损，损失部分自行承担，如货物破损超出3%，应凭配送部门保险单和保险公司有效证明文件三日内（双休日延迟）书面通知甲方，由甲方代乙方进行索赔工作，超过三日视为乙方无异议。
3、乙方在领凭证上签字后，产品所有权即从甲方转移到乙方，若无甲方书面签章公文许可，甲方人员不得随意借货或调货。
4、乙方收到甲方货物后必须出具加盖乙方公章的收货确认书（传真或邮寄），给甲方详细列明所收货物品项、数量金额，收货后24小时内未通知甲方，视为乙方收货正确。
5、乙方每次进货应提前15天向甲方书面提报订货计划，已便于甲方准备货物及联系发货事宜，甲方不承担因乙方未提前提报计划而造成的市场后果责任。
6、运费承担：经双方协定由甲方承担运费。
八、甲方的权力和责任
1、权力
（1）对乙方经营状况，价格执行情况，货物流向有权实施监督管理。
（2）对乙方的经营管理进行指导，如发现乙方在市场运作中有不规范或配合不力的情况，有权向乙方提出合作建议，双方认可后仍无改善，甲方有权终止合同。
（3）乙方如有违反本合同规定之条款，经甲方查证属实可立即以书面形式解除合同。
2、责任
（1）甲方提供之产品必须符合中华人民共和国白酒行业产品质量生产标准。
（2）协助乙方做好市场营销工作。
（3）按照乙方的订货要求（货款到甲方账户后），按量发运。
（4）如因甲方原因造成提前终止合同，乙方产品由甲方按结算价全部收回，使乙方真正实现零风险经营，但包装必须完好无损（以件为单位）。同时甲方有权以现金或实物的形式收回赋予该批产品的所有以书面形式承诺的各种支持，包括给乙方的补偿、奖励、促销品、广告及营销推广支持。
（5）市场支持：
厂家除返利外，给予随货配赠、人员支持，不再给予经销商其他支持;人员支持在销售年度结束后，经销商完成年度任务给予兑付。
九、乙方的权力和职责:
1、权力：
（1）如因甲方产品质量原因，乙方可以书面形式向甲方提出退货，并由甲方承担一切损失及纠纷责任，乙方协助甲方解决。
（2）甲方如有违反本合同规定之条款，经乙方查证核实并提出整改建议后甲方仍无改善，乙方可立即以书面形式解除本合同。2、责任：
（1）乙方须指配专人（报甲方备案）负责甲方产品销售，合同签订后15日内，组建营销队伍，配送工具应即时到位，并制定和完善各项管理规章制度，快速提高服务终端能力。
（2）乙方销售产品应在双方协议的经销配送区域内销售，不得擅自越区销售，扰乱市场秩序。
（3）产品销售应严格执行甲方制定的价格体系，如需调整价格应以甲方正式行文通知为准，严禁低价恶性倾销或恶意高价销售。
（4）乙方不得销售假冒甲方产品，如发现市场有假冒伪劣产品出现，应在第一时间内用书面形式通知甲方（传真或信函）并协助甲方打假活动。
（5）做好sp活动的协调、配合工作，包括对各职能部门终端的协调，协助对活动礼品、品尝酒的管理。
（6）严格执行双方确定的任务量，并作好销售预测，确保足够的产品库存，防止市场断货现象发生。
（7）乙方应按月提供产品销售报表、库存及其它对乙方进行考核所需的资料。
（8）乙方有义务将收集到的或配合甲方人员收集的当地市场动态，竞品信息、资料传给甲方。
十、保护甲方产品市场价格政策的约定
乙方如有违反甲方市场价格政策，恶意低于甲方指定价格出货，扰乱甲方价格体系，或超出本合同约定区域窜货销售，按甲方制定的《aa酒业窜货管理规定制度》执行，罚款并将从市场准入金中进行扣除。
十一、市场导入执行的约定乙方运作市场需要甲方制定相应的市场操作方案，甲方有义务根据市场情况和乙方协商制定相应的市场运作方案，并进行合理的厂商分工协作。
十二、签名及盖章
1、合同或本合同的补充协议及在履行本合同过程中对双方权力责任所达成的新约定，均应为书面形式并由甲、已双方法定代表人或其授权人签署，并加盖合同专用章或公章，否则，该合同或文件无效。
2、甲方驻乙方区域业务人员或其它人员的行为必须以合同为准，甲方不承担任何个人行为所产生的一切后果，甲、乙双方均不得对业务人员或其它公司员工的口头承诺作为改变本公司约定事项的依据，若需要增加内容需加入合同附件并经过双方同意并签字、盖章。
3、本合同未尽事宜，双方协商形成合同附件，并经双方签署盖章后具同等法律效力。
4、如甲、乙双方在合作过程中发生争议和纠纷，应友好协商解决，如协商不成，双方同意由甲方所在地法院管辖。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。本合同双方应加盖合同专用章或公章。
甲方：ddaa酒业有限公司（盖章）
地址：
电话：
签约代表：
签约时间：
乙方：（盖章）
地址：
电话：
签约代表：
签约时间：
设备订购合同需注意篇六
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方同意订购乙方学生被褥，为维护双方权益，特制定本合同供双方共同遵守。
一、质量、规格、数量要求
1.盖絮（1床）： ，新疆库尔特一级棉花，重量 kg（正负g）;
2.垫絮（1床）： ，环保丝绵， kg（正负g）;
3.枕芯（1个）：尺寸以样品为准，环保丝绵；
4.被套（2床）： ，环保一级高支纱（纯棉）；
5.床单（2床）： ，环保一级高支纱（纯棉）；
6.枕套（2个）：尺寸以样品为准，环保一级高支纱（纯棉）；
二、颜色以甲方要求的样品为准。
三、数量： 套（壹套含第一条所有的内容）。
四、价格：单价元/套，总价元。
五、结算方式：甲方按照合同要求和样品验收，学生使用 天抽检合格后，乙方凭国家正规发票一次性与甲方结算清帐。
六、交货时间和地点： 年 月 日前甲方指定地点。
七、交货方法：一次性全部交货。
八、未尽事宜双方协商解决，产生争议根据《合同法》申请工商仲裁。
九、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，享有同等法律效力。
甲方： （盖章）经办人：（签字）
乙方： （盖章） 经办人：（签字）
xxxx年x月x日
设备订购合同需注意篇七
甲方(供方)：___________________________
法定代表人：____________职务：____________
法定代表人：____________职务：____________
甲乙双方经协商一致，签订本合同，共同信守。
第一条订购水果名称、单位、单价、数量
名称
单位
(公斤)
单价
数量
(公斤)
金额
(元)
一等
二等
三等
金额合计：
第二条果品质量按照国家规定的规格标准执行。
第三条包装要求和费用负担
1.包装材料及规格：___________________________________。
2.每包水果净重：____________公斤。
3.不同品种等级分别包装。
4.包装牢固，适宜装卸运输。
5.每包品种等级标签清楚。
6.包装费用由甲方负担。
第四条交货时间、地点
1.交货时间：____________________________。
2.交货地点：_________________________________________。
第五条验收方法___________________________________________。
第六条运输方法及运费承担__________________________________。
第七条结算方式与期限______________________________________。
第八条甲方的违约责任
1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值____%的违约金。
2.甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3.甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。
第九条乙方的违约责任
1.乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值____%的违约金。
2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值____%的违约金。
3.乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值____%的违约金。
第十条甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。
第十一条本合同有效期限自____年__月__日至____年__月__日。
甲方：________________________
代表：________
开户银行：________
帐号：________________年__月__日
乙方：________________________
代表：________
开户银行：________
帐号：________________年__月__日
设备订购合同需注意篇八
合同编号：
甲方(供方)：
乙方(需方) ：
根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 乙方向甲方订购生猪，订购生猪的品种、数量如下： 。
第二条 甲方所售生猪每头应在 千克至 千克范围内。
甲方所售生猪必须有免疫耳标，有生猪产地的检疫合格证明。
第三条 订购生猪价格按下列第 项执行：
(一)固定价格： 元/千克。
(二)保护价格：基准价为 元/千克。收购日所订生猪的市场价高于基准价时，以市场价收购;收购日所订生猪的市场价低于基准价时，以基准价收购。
(三)浮动价格：基准价为 元/千克。收购日所订生猪市场价高于基准价时，收购价=基准价+(市场价-基准价)× %;收购日所订生猪市场价低于基准价时，收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。
第四条 交货期限为 年 月 日至 年 月 日。
第五条 交货方式、地点及费用，按下列第 项执行：
(一)送货。甲方将所订生猪送到 ，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由 承担。
(二)提货。甲方书面通知乙方到 提货，交货日期以书面通知发出日期为准，运输及相关费用由 承担。
(三)代办托运。甲方通过汽车(火车、轮船或 )将所订生猪托运到 ，交货日期以办理托运手续日期为准，托运及相关费用由 承担。
第六条 货物验收按下列约定执行：
(一)验收地点：送货以货物接受地为验收地点;提货以提货地为验收地点;托运以 为验收地点。
(二)验收时间：乙方应在收到货物之日起 日内验收完毕，乙方对生猪的质量、品种、数量等有异议的，应在验收之日起 日内书面向甲方提出。
(三)验收标准： 。
(四)自然损耗：所订生猪自然损耗应在 %以内(含 %)。
第七条 乙方于 年 月 日前向甲方支付预付款 元。合同履行时，预付款冲抵甲方应付货款。
第八条 货款结算按下列第 项执行：
(一)现金结算，验收合格后钱货当场结清。
(二)银行结算。乙方在验收合格后 日内，把剩余货款汇入甲方指定开户银行 ，帐号 。
第九条 当事人一方要求变更或解除本合同时，应通知对方，由双方协商达成书面协议，按协议执行。达成协议之前，仍按本合同执行。
当事人一方因法定不可抗力事由可解除或变更本合同。
第十条 违约责任按下列约定执行：
元/头向乙方支付违约金。甲方逾期交付所订生猪的，按逾期交付生猪头数× 元/头向乙方支付违约金。愈期交付超过 日的，乙方可以解除合同。
(二)因甲方原因造成所订生猪质量不符合要求的，按所订生猪头数× 元/头向乙方支付违约金。乙方仍需要的，甲方应按收购日市场价格交付生猪;乙方不需要的，甲方自行处理。
(三)乙方拒收所订生猪的，按所订生猪头数× 元/头向乙方支付违约金。乙方少收所订生猪的，按少收生猪头数× 元/头向甲方支付违约金。乙方逾期接收所订生猪的，按逾期接收生猪头数× 元/头向甲方支付违约金并承担由此产生的保管费用等相关损失。愈期接收超过 日的，甲方可以解除合同。
(四)乙方愈期支付货款的，应结清货款，同时，按同期银行借款利率向甲方支付愈期部分的利息，按合同总价款的 %向甲方支付违约金。第十一条 本合同发生争议由双方协商解决，或请 工商行政管理部门调解。协商、调解不成的，按下列第 项办理：
(一) 提交 仲裁委员会仲裁。
(二) 向 人民法院起诉。
第十二条 本合同一式 份，甲乙双方各执 份，自甲乙双方签字盖章时生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
地址： 地址：
邮编： 电话： 邮编： 电话：
设备订购合同需注意篇九
车型： ； 数量： 台； 颜色： 。
生产商：xx有限公司。
1、 交车地点：xx汽车贸易有限公司；
2、 交车方式：乙方自提自运；
3、 交车时间：
4、 车辆验收必须于交车当日在交车地点进行。如乙方对所购车辆的数量、外观、颜色和规格等有异议的，应在验收当时提出异议。否则，视为甲方所交付车辆符合合同要求。验收完毕后，甲方将车辆及随车工具（或附件）、随车文件交由乙方。甲乙双方共同签署车辆交车确认单。至此，车辆的所有权以及保管、使用、风险等责任转由乙方享有和承担。
甲方在落实能供货后收取乙方订金（大写）：
合同单价（大写）： 元/台，合同总价。
乙方在甲方所在地验车合格后，向甲方支付全部款，到帐后提车。
1、 甲方保证商品出厂时达到甲乙双方约定的技术要求和规范，并符合生产厂家标准和国家标准。
2、 甲方对乙方所购的别克品牌轿车按照国家有关规定和《别克售后服务保证规定》进行售后服务。
3、 乙方保证在购车前已获得相关部门批准，并符合相关法规所要求的资格。乙方必须在购车后的规定时间内到武汉市内车辆管理部门办理全部上牌手续。否则，因此造成的任何损失均由乙方承担。
4、 若在本合同履行期间，生产厂家无此款车型的生产计划而影响了交货时间或无法交货，甲乙双方任何一方都可以解除合同。甲方免除违约责任。
5、 乙方购买车辆若享受厂家金融政策，则起止时间以厂家起止时间为准。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
（或委托代理人）： （或委托代理人）：
电话： 电话：
签字时间： 签字时间：
