现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
加油站承包合同篇一
乙方（承包人）：_________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本加油站建设工程承包合同。
一、工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
二、工程承包范围
承包范围：_________________包工包料
三、合同工期：_________________
开工日期：_________________
竣工日期：_________________
合同工期总日历天数天。（土建天、精装修天）
工程内容：_________________乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）：
1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。
2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：_________________地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。
3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。
4、负责花坛、消防砂池（含消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的.土建及装饰，负责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。
5、负责罐区观察井施工。
乙方（承包人）：_________________
时间：_______________________
加油站承包合同篇二
乙方(承包人)：_________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本加油站建设工程承包合同。
一、工程概况
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
二、工程承包范围
承包范围：_________________包工包料
三、合同工期：_________________
开工日期：_________________
竣工日期：_________________
合同工期总日历天数天。(土建天、精装修天)
工程内容：_________________乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：
1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。
2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：_________________地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。
3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井(含贴瓷砖)、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。
4、负责花坛、消防砂池(含消防沙、如果需要还含盖板安装)、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建(含预埋件、不含装饰)，负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程(建设所在的有特殊要求的除外)，负责挡土墙工程。
5、负责罐区观察井施工。
乙方(承包人)：_________________
时间：_______________________
加油站承包合同篇三
承包方(甲方)：
发包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。
1、工程名称：新建加油站
2、工程地点：
工程量：办公楼土建工程，院墙土建工程，整个场区地面及门前道路砼地面工程，加油机基础、棚基础、油罐基础砼浇注及预埋件工程;办公楼工程。承包形式：
1、竣工日期：
2、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和建设单位签字认可后，工期可相应顺延。
1、工程质量达到省优质工程;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
按实际发生的工程量的定额人工费装饰装修计价元乘以系数进行结算。
前期承建者须缴纳30%的保证金，前期开工退付保证金的10%，中期退付10%，预留10%，经建设单位、甲方审核确认后，若无质量问题及其它违约情形，工程全部验收合格交工一个月内付给乙方工程总额的100%，剩余10%质保金。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。
工程质量必须符合本合同第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，人工费按实际完成工程量人工费的%支付，否则甲方不支付任何款项。
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商。
1、按约定保质保量的'完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
3、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
5、施工期间，如发现乙方有任何施工材料浪费等现象，均按照施工材料费用的双倍进行赔偿。
1、双方应严格遵守合同，如有违反，按本合同相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
1、本合同经双方签章后生效。
2、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：委托代理人(签字)：
联系电话：年月日
联系电话：法定代表人：委托代理人(签字)：年日
加油站承包合同篇四
四、hse管理目标
生的一切法律责任由乙方自行承担。
五、
合同
价款及付款方式1.本合同加油站站房工程总包价为： 元。
2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位： 元。
3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。
4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。
六、甲、乙双方的权利义务
1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。
2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付 元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。
3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效
合同订立时间：20xx年 月 日
合同订立地点：
如甲乙双方发生争议，可以到张家口市 区人民法院起诉。 本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人(负责人)： 法定代表人(签字)：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
第一部分
协议书
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、工程承包范围
承包范围：包工包料
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。(土建 天、精装修 天)
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：
1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。
2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。
3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井(含贴瓷砖)、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。
4、负责花坛、消防砂池(含消防沙、如果需要还含盖板安装)、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建(含预埋件、不含装饰)，负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程(建设所在的有特殊要求的除外)，负责挡土墙工程。
5、负责罐区观察井施工。
6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口，室外广告牌灯箱外线路铺设，把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。
7、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设(营业房一层洗漱卫生间内给排水管铺到墙外或者地面接口部位为止)，负责消防栓安装(如果需要)，负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。
8、负责营业房、辅助用房接地网铺设及测试。
二、合同工期
1、甲方向乙方提供施工图后，乙方在10天内向甲方提供由甲方负责采购的材料、设备清单一份。
2、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期100天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。
三、质量标准
工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。
四、hse管理目标
无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。
五、合同价款
本合同工程范围施工预算造价： (不含由甲方负责采购的材料、设备价格)。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、甲方负责供应的材料、设备目录。
5、工程协商价清单。
6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
7、标准、规范及有关技术文件。
8、图纸。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 合同订立地点：
本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人(负责人)： 法定代表人(签字)：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
共
3
页，当前第2
页1
2
3
加油站承包合同篇五
出租方(甲方)： 联系电话：
承租方(乙方)： 联系电话：
合同签订地点：
为明确甲、乙双方的权利、义务关系，经双方协商一致，达成协议如下：
一、租赁项目：
甲方将位于 加油站出租给乙方经营。
二、租赁期限：
租赁期为____年，起租日期为_____年___月___日至_____年___月___日止。
三、付款方式：
租金每年为________元，每___年一付。乙方应提前两个月交清下一年租金。
四、甲方责任：
1、甲方提供 加油站场地、设备及设施。
2、甲方负责把加油站的配套设备、设施全部移交给乙方经营使用。
3、乙方在经营期间，甲方提供加油站的合法有效证件，加油站证件的年审及费用由甲方负责。
4、乙方在经营期间，甲方需协调好地方关系，不得干涉乙方的正常经 营活动，乙方必须保证油品的质量。
5、乙方在经营期间，不承担甲方的债权债务。
五、乙方责任：
1、 乙方自合同签订之日起向甲方交纳加油站物料保证金_______元整。合同到期或终止后甲方将保证金退还乙方。
2、 自乙方交接进站后，要保管好加油站的所有财产，本合同期满或终止，乙方保证加油站的所有设备、设施完好齐全，确保正常使用，如有损坏由乙方负责赔偿。
3、乙方在经营期间应交纳承担国家规定的各项费用。
4、乙方一定要遵纪守法，依法经营，按时交纳租金，如到期不交租金或故意拖延交款期，甲方有权终止合同。
5、乙方在合同期间无故终止合同，甲方不退还剩余租金，经营期间乙方不得转让或转租加油站，如乙方私自转让或转租加油站，甲方有权终止合同。
6、乙方在经营期间的一切债权债务、国家规定的各类税费及油品质量等情况造成加油站的任何不良影响，由乙方自己承担，同时甲方有权终止合同。
六、甲、乙双方约定：
1、在合同期间如因公路扩建、维修、改造等不可抗力原因造成乙方无法正常经营的情况，双方可另行协商解决。
2、乙方在经营期间所添置的固定设施、设备等合同期满或终止后，归甲方所有。
3、 如产生纠纷，双方友好协商解决。如协商不成，可向 人民法 院提起诉讼解决。
4、 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、 本协议甲、乙双方签字之日起生效，协议一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加油站承包合同篇六
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：
1、加油站建筑面积460.36平方米，二层框架结构。
2、罩棚面积594平方米，球形网架结构。
3、加油站地上及地下附属基础建筑。
二、合同工期
1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期 天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。
2.本协议工程的质量保修期为： 年。
三、质量标准
工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。
四、hse管理目标
生的一切法律责任由乙方自行承担。
五、合同价款及付款方式
1.本合同加油站站房工程总包价为： 元。
2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位： 元。
3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。
4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。
六、甲、乙双方的权利义务
1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。
2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付 元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。
3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、合同生效
合同订立时间：20xx年 月 日
合同订立地点：
如甲乙双方发生争议，可以到张家口市 区人民法院起诉。 本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满乙方履行完保修义务后失效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人(负责人)： 法定代表人(签字)：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
加油站承包合同篇七
甲方：
身份证号：
地址：
乙方：
身份证号：
地址：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则经双方充分协商一致，现就乙方承包租赁甲方位于_____________________的 加油站从事成品油(汽油、柴油、润滑油)销售业务事宜达成如下合同条款，以资共同遵守。
第一条 承包租赁标的物状况
1、本承包租赁合同标的物是位于及经营权。资产明细详见“租赁资产明细表”(见附件)。
2、承包租赁物应符合有关政府职能部门的法定运营要求、设施良好。
3、本合同项下承包租赁物总占地面积为平方米;承包租赁物的资产包括加油平亭 平方米、办公及营业厅 平方米、卫生间 平方米、 、路边广告牌，雨棚吊顶等。
第二条 承包租赁期限及承包金支付
1、承包租赁期限为壹拾年，即从20xx年20xx年 月 日止。
2方需向甲方交肆拾万元作为履约合同保证金，即前两年共贰佰贰拾万元，支付方式为签定合同之日起先付给甲方陆拾万元作为定金，其中肆拾万元为履约合同保证金，贰拾万为租金，按甲方指定账户 ，在加油站正式营业当天再付给甲方壹佰万元租金，剩余陆拾万元租金在甲方办理好工商营业执照(注：营业执照经营范围应为柴油、汽油及润滑油)之后一次性付清。
3、每两年租金必须提前三个月一次性付给甲方。
420xx年 月20xx年月20xx年月日至20xx年 月 日为壹佰玖拾万元，以此类推。
5、接站时间为20xx年____月____日，接站当天乙方有权接收“租赁资产明细表”内所有物品。
第三条 甲方的权利和义务
1、甲方负责办理地税、国税、商务、安监、环保等相关证件(见附件表1)。
2、加油站站长由甲方安排，负责本站全面安全，工资由乙方支付,站长需服从乙方管理，否则乙方有权对其进行解聘。
3、甲方协助处理加油站前期经营过程中与包括政府职能部门、加油站相邻权人、水、电供应者在内的一切外部关系，保证乙方正常经营。上述事物中因处理前期政府职能部门关系所产生的所有费用由甲方承担，因日常经营所产生的费用由乙方承担。
4、租赁期间内，甲方不得将租赁物转让、转租，该行为将视为甲方违法行为。
5、因不可抗力因素致使加油站毁损不能正常使用，甲方须退还乙方没经营期间的履约合同保证金或相应延长承租期限。
6、如果因没有汽油证所造成的罚款由甲方承担，如停业一天，合同期限顺延两天作为补偿给乙方(注：如只能加柴油不能加汽油情况下，补偿一天)。其他因没有汽油证所造成的后果皆由甲方承担。
第四条 乙方的责任和义务
1、合同期间，加油站的经营权归乙方所有，乙方有权自主经营，甲方不得干涉，乙方在该承租期间内无权将经营权转租给第三方，若转租甲方视乙方违约，有权收回承租物，另不退还履约合同保证金。
2、在合同期间，乙方不得将甲方证件用于银行贷款等行为。
3、乙方在承租期满后，必须清理承租期间的税费，债务与甲方无关。并把所有有关证照全部完好交还甲方。
4、乙方在承租期间内负责加油站的一切安全责任。若在承租期间内出现安全事故问题，由乙方全部承担法律责任及赔偿义务，乙方必须为甲方加油站购买额度300万以上的财产保险，并购买3人以上的人身意外险，费用由乙方承担。
5、在乙方经营过程中，油品出现质量和数量问题所产生的后果由乙方承担。
第五条 债务承担
签订合同前所有债务由甲方承担。
第六条 甲方承诺
1、甲方保证加油站建设符合当地政府规划。
2、甲方保证对租赁物、租赁物的经营权及其土地使用权、房屋享有合法的出租权。
3、甲方保证在租赁期内不干涉乙方合法自主经营。
4、办理升级汽油销售许可证过程中产生的所有费用由甲方承担，若签约一年后没有办理成功，则租金改为________每年。
5、装修 _________________________________________所产生的费用及后续修理费用由甲方承担。其他装修费用由乙方承担。
第七条 租赁物及履约合同保证金处置
1、租赁期满后，乙方要按照开业时照片及租赁资产明细表内所有物品原封不动还给甲方，若有损毁乙方原价赔偿。除非甲方收回租赁物自用，否则在同等条件下，乙方有优先租赁权，续租事宜双方另行协商。
2、租赁期满后，甲方对租赁物确认完好，无债务后三个月内退还履约合同保证金。
第八条 合同变更及解除
1、甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2、加油站经营环境发生重大变化(如公路改道、架桥、道路封闭)，导致乙方无法实现租赁合同签订的预期，不宜继续经营的，乙方可单方解除本合同，甲方退还乙方剩余的租金。
第九条 违约责任
1、在承包租赁期内，本合同约定的任何条款，双方均应严格履行，任何一方违约，给对方造成损失的，除本合同已有约定之外，还应赔偿因违约给对方造成的损失。
2、在承包租赁期内，因甲乙双方任何一方的原因而提前终止合同的，违约方应赔偿由此给对方造成的损失，即为肆拾万元。
3、甲方在合同期内如将加油站转让或转租，收回自己的经营权，视为违约。
第十条 争议、纠纷处理
凡因履行本合同所发生的一切争议，双方可协商解决，协商不成，任何一方均可向南漳县人民法院起诉，通过诉讼程序解决争议。
第十一条 合同效力与附件
1、本合同签订地为湖北省南漳县。合同中使用的“年”、“月”、“日”均指公历的年、月、日。
2、本协议如有未尽事宜，双方可再行协商，另订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经甲乙双方签字或盖章后生效，四份合同具有同等的法律效力。
4、本合同双方签字并盖章之日起生效。
甲 方：
法定代表人或授权代表
乙方：
签订日期： 年 月 日
加油站承包合同篇八
承租方乙方：__________联系电话：__________
合同签订地点：
为明确甲、乙双方的权利、义务关系，经双方协商一致，达成协议如下：
甲方将位于加油站出租给乙方经营。
租赁期为年，起租日期为年月日至年月日止。
租金每年为元，每年一付。乙方应提前两个月交清下一年租金。
1、甲方提供加油站场地、设备及设施。
2、甲方负责把加油站的配套设备、设施全部移交给乙方经营使用。
3、乙方在经营期间，甲方提供加油站的合法有效证件，加油站证件的年审及费用由甲方负责。
4、乙方在经营期间，甲方需协调好地方关系，不得干涉乙方的正常经营活动，乙方必须保证油品的质量。
5、乙方在经营期间，不承担甲方的债权债务。
1、乙方自合同签订之日起向甲方交纳加油站物料保证金元整。合同到期或终止后甲方将保证金退还乙方。
2、自乙方交接进站后，要保管好加油站的所有财产，本合同期满或终止，乙方保证加油站的所有设备、设施完好齐全，确保正常使用，如有损坏由乙方负责赔偿。
3、乙方在经营期间应交纳承担国家规定的各项费用。
4、乙方一定要遵纪守法，依法经营，按时交纳租金，如到期不交租金或故意拖延交款期，甲方有权终止合同。
5、乙方在合同期间无故终止合同，甲方不退还剩余租金，经营期间乙方不得转让或转租加油站，如乙方私自转让或转租加油站，甲方有权终止合同。
6、乙方在经营期间的一切债权债务、国家规定的各类税费及油品质量等情况造成加油站的任何不良影响，由乙方自己承担，同时甲方有权终止合同。
1、在合同期间如因公路扩建、维修、改造等不可抗力原因造成乙方无法正常经营的情况，双方可另行协商解决。
2、乙方在经营期间所添置的固定设施、设备等合同期满或终止后，归甲方所有。
3、如产生纠纷，双方友好协商解决。如协商不成，可向人民法院提起诉讼解决。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
5、本协议甲、乙双方签字之日起生效，协议一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方公章：__________乙方公章：__________
法定代表人签字：__________法定代表人签字：__________
