现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
水渠工程项目承包合同篇一
甲方(全称):(以下简称甲方)
乙方(全称):(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及公司《项目工程经营承包责任制管理办法》之规定,公司决定将授予同志为项目经理部的项目负责人,由项目经理部事实《建设施工合同》及施工合同条款,进行事实全面生产经营管理。经与同志协商,达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守。
建设单位:
工程名称:
工程地点:
1、工程范围为:
2、工程内容为:
开工日期:
竣工日期:
合同工期:
工程质量标准:
金额(大写):
工程项目均采用全额承包,承包人有承包责任人,与发包人圈定书面项目承包合同。实行“自主经营、自负盈亏”的承包原则,所创利润由承包人自主分配,发生亏损由承包人全额赔偿。
乙方负责在工程验收合格后10日以内提交结算依据和工程结算书,并且由乙方负责整个工程的结算管理工作,甲方负责配合乙方依据施工合同向建设单位完成工程结算工作,在收到结算依据金额工程结算书后90天以内完成结算审核工作,并提出审核报告。
乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)不得擅自以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关建筑材料的合同;如因生产和施工的需要以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关材料的合同,需经甲方对合同的内容予以审核,并经甲方签章后方能生效。乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)擅自为之,由乙方或行为人自己承担责任;如果导致公司损失的,乙方全额承担因此造成的损失。
材料采购标准及相关事宜按甲方与建设单位签订的施工合同要求和内容执行,且必须满足设计图纸的标准与要求。乙方应及时、全面履行甲方因乙方承包的项目对外所签订的各种合同;否则给甲方造成损失的由乙方承担因此造成的全部损失。
1、乙方派同志对本工程工期、质量、安全、文明施工、结算及对建设单位的其它承诺内容等工作进行全面负责。
2、凡甲方与建设单位之间的技术、经济、签证等有关事项,甲方委托乙方办理。与建设单位之间的书面资料须加盖甲方公章的,事前必须征得甲方同意后,方和盖章送出,乙方盖章后的资料原件留二份甲方存档。
3、乙方承包范围以内的专业分包,由乙方自主决定选择有资质的分包单位在甲方同意后签订分包合同,专业分包单位的资质复印件和分包合同原件各二份送甲方备案。乙方承担其经济、民事和总包责任。
4、乙方的总包责任:以甲方与建设单位签订的总包合同要求为准。
5、在合同执行过程中有建设单位对项目进行管理,监理工程师对工程进行全方位监理。工程负责人既要服从建设单位和监理工程师的管理,也要服从甲方对其实行的项目管理。
6、工程负责人对承包项目内的工作及对建设单位的其它承诺内容全权管理、责任自负。接受建设单位及监理工程师的监督管理及质量检查评定。如因质量问题造成返工,其返工损失由乙方负责。
7、贯彻执行谁施工谁负责安全的原则,工程负责人必须对所属人员进行经常性安全法制教育,以提高对安全生产的认识;加强安全监察、督促,即使纠正安全隐患,承担安全责任和因安全责任所造成的一切经济损失及法律责任。
8、乙方应严格按“重庆市建筑工地安全文明施工标准”组织施工,争创市级文明工地,若因乙方管理原因,项目文明施工未达到“重庆市建筑工地安全文明施工标准”,由乙方承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
9、本工程的技术文件、档案资料由乙方安排专人按工程进度、准确、及时填写、收集,工程竣工即按档案馆要求进行整理后交建设单位及档案馆所需竣工资料,同时送交一套完整竣工资料予甲方备案。如因乙方资料原因造成工程停工或影响进度款拨付及完工交验等,所造成的一切后果均由乙方负责并承担相关的法律责任。
10、本工程在施工过程中,若乙方对民工工资、材料设备款有拖欠行为,以至对甲方造成不良的影响,甲方有权与乙方终止合同,由此造成的一切经济责任均由乙方承担。若发生类似情况及以甲方的名义签订经济合同发生债务纠纷,甲方有权代扣工程款支付欠款。
11、乙方必须使用合格的管理人员对项目进行管理,管理人员的选派必须报送甲方审查、备案,特殊工种的管理人员需持证上岗并报甲方备案,甲方有权对不合格的管理人员进行调整。
12、承包范围内的工程质量保修由乙方直接对建设单位承担保修责任,具体的保修事项按甲方与建设单位签订的工程质量保修书执行。工程竣工后,乙方应主动定期回访,每次必须签署保修回访单,否则,扣留保修金甲方不予支付。
13、如出现建设单位支付工程款不及时、未能按期支付工程款时,乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款,不得以任何理由起诉甲方和有其它行为,乙方应积极向建设单位追收工程款。
14、承包人对所承包工程施工合同。补充条款、招标文件及承诺书等对建设单位所承诺的内容全权负责。
1、乙方按照本工程建设方审定工程总造价的向公司承担管理费。管理费按照前述比例在每笔到账的工程款中扣取;到账的工程款包括建设单位以实物抵偿的工程款。工程竣工结算完成后,乙方应结清上交公司的管理费。
2、工程的中标费、交易费、建管费、定额测定费,人身保险费等费用约合计‰由承包人承担。(以实际缴纳为准)
3、乙方承担应缴纳国家规定的营业税、费及个调税等国家规定税费,公司按实际发生额代扣代缴。
4、因工程所发生的其他经营、管理费用与开支均由乙方实际承担。
5、乙方不得个人直接从建设单位(业主)收取任何款项;每笔工程款项须经公司。
1、工程工期:按合同工期考核,履行率为100%。
2、安全、杜绝重大安全、设备、火灾、工伤死亡事故,重伤率控制在‰以内。
3、如该工程已向业主缴纳了保证金,甲方不再收取该项目的保证金。
1、计划管理。编制施工总进度计划和季、月、旬作业计划,提出材料、设备、劳动力所需数量及进出场时间,并加强施工过程的中间控制和人、财、物的协调,确保工程形象进度。
2、技术管理。建立项目工程的技术管理体系,编制施工方案,做好技术交底工作。认真贯彻各项技术规程规范,搞好施工现场的计量、标准化工作。
3、质量管理。按iso9000系列标准,建立各级质量责任制,强化质量管理。项目必须设臵质监员。认真做好施工记录和隐蔽部位的验收签字记录,保管好各种原始单据和资料,确保竣工工程档案资料的完整准确。并必须通过市(或区)档案馆验收。
4、安全管理。项目必须设臵安全员。监理各级安全责任制,坚持安全教育和常规的安全检查,做好安全防护工作,制止违章作业,防止工伤死亡事故和设备事故、火灾事故的发生。如发生事故,一切经济责任均由项目部承担。
5、文明施工管理。按施工方案的总平面图搭建各种临时设施,做好施工前的准备工作。按照有关要求搞好施工现场的标准化管理,争创文明施工现场,自觉维护企业整体利益和形象。
6、预决算管理。施工图预算编制,负责办理竣工决算。
7、资金管理。承包人应及时准确第编制资金收支计划,组织项目工程施工所需要资金负责收取工程款,严格控制支出,确保施工生产的正常进行(税金由公司代扣代缴)。同时应遵守公司财务管理办法。
8、成本管理。编制施工预算制订项目工程承包经营目标,严格管理和控制项目工程成本,自觉遵守财经纪律和财务制度,建立各种原材料耗用台账、人工工资台账、设备架料租用台账,努力降低消耗,提高成本降低率。
9、对建设单位的承诺。承包人必须了解所承包工程项目的工程施工合同、补充条款、招投标文件及承诺等对建设单位所承诺的相关内容,认真组织管理,对所承诺的条款认真履行和落实。
项目工程部管理人员工资(含加班工资)按“项目工资”的通知确定,其标准为:
(1)项目经理:元/月。
(2)其他管理人员人均:元/月。
工程完工决算后,财务结算已办清,与建设单位的还款协议已签定,工程决算送公司财务审计处审计,经审计和考核后的工程利润按以下程序分配:
1、质量、安全、工期未达到按有关规定扣减利润。
2、其余部分利润由承包人负责自主分配。
3、工程发生亏损,承包人对亏损负责全额赔偿,风险抵押金冲抵亏损,冲抵不足部分由承包人在一年内给予赔偿。如承包人不能赔清,公司有权通过法律手段解决。
工程发生以下情况,乙方在三年内不得承包工程。
1、工程发生亏损。
2、发生重大质量事故。
3、发生重大安全事故。
1、如工程发生停工,双方商定处理。
2、承包人的财务成本、材料、设备、专业分部工程的分包、周转架料、劳务分包等管理,均按公司有关管理办法执行。
3、本项目承包合同条款如遇特殊情况公司董事长同意后可作适当调整或补充完善。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
签约日期:签约日期:
水渠工程项目承包合同篇二
一、批准组织项目经理部或项目管理班子,监督现场施工管理,并就工程进度、质量、安全生产、文明施工及现场标准化管理等进行考核、监督管理。
二、甲方对本工程可派驻巡查质检员,对工程质量、进度进行监督检查,并有权根据工程质量及进度情况在甲方支付乙方工程款时行使否决权,甲方在其签字同意后方付款。
三、审核乙方提交的施工组织设计,并按照批准后施工组织设计中的施工方法,技术措施、总进度计划和场地平面布置等监督乙方执行。
四、向乙方转交施工所需的资料。
五、审核乙方提交的已完工程量报表。
六、甲方生产、安全、财务及其它职能部门对乙方进行垂直管理。
第九条乙方职责:
一、根据甲乙对项目经理部的要求,组织现场施工班子,明确项目部各组成人员的岗位职责,建立健全岗位责任制;乙方工程项目实施服从甲方统一管理。
二、根据施工图纸、设计交底和现场施工条件编制施工组织设计,于开工前提交建设单位代表(或监理工程师)审核批准,并按照批准后的施工组织设计中的施工方法、技术措施、总进度计划和现场平面布置等认真贯彻落实施工。
三、根据合同工期和质量等级要求,以及技术管理、安全生产、文明施工和现场标准化管理的有关规定组织施工,接受甲方的监督,并按照监督意见书的要求及时整改到位。
四、按照场地平面布置的规划或甲方指定要求搭设临时设施,并负责施工期内的产品保护、职工生活、现场安全和保卫工作。
五、负责工程的测量和定位,及时提请甲方复核
六、及时向甲方提供年度工作量计划、月度施工作业计划和已完工工程量报表。
七、根据建设主管部门的规定,向甲方提供单位工程施工技术资料目录,及时收集、整理完整的施工技术资料,分别按基础、主体、竣工前等形象进度及时报送甲方。
八、在加强计量管理工作的基础上做好材料消耗的统计,在认真执行劳动定额的基础上做好劳动力使用情况的统计,并及时向甲方提供相关统计报表。
九、保护邻近建筑物、地下管线和交通道路的安全。
十、乙方以其个人及家庭所有财产对由于下列原因引起的所有法律事实承担无限责任:
1、由于材料采购或其它原因引起的各种纠纷及诉讼导致甲方成为被告的,其一切责任和费用都由乙方承担。
2、施工中出现的所有质量、安全事故。
3、施工人员引起的一切债务和连带责任。
4、由于乙方不服从甲方管理或由于乙方自身原因导致的工程质量缺陷、工程窝工、停工等后果。
5、工人工资。
6、乙方及工程项目部签发的函、文件、工程联系单等等。
7、乙方违约。
第十条工期和顺延:
一、工程竣工前,乙方提前15天通知甲方进行预验收,并根据预验收提出的意见在约定竣工日期前整改完毕后,交付建设单位验收。
二、如遇下列情况之一者,乙方应向建设单位提出书面报告并获得签证确认后,可相应顺延工期。
1、基础开挖后发生不可预计因素而采取相应措施占用工期的;
2、因设计变更影响关键工序施工的:
3、建设单位未能按合同规定支付工程价款,达到一定期限,造成乙方资金困难,拖延时间影响工期的:
4、属于建设单位供应或批准使用的材料和设备,未能按时提供或批准使用而影响工期的;
5、非乙方原因造成停水、停电超过是时间达到合同条件规定的标准;
6、因不可抗力因素影响施工的;
7、建设单位代表和监理工程师同意工期顺延的其它情况。
第十一条质量与验收:
一、本工程是质量标准乙方承诺为一次性验收确保达到合同约定质量标准,最终结果以行业验收部门的验评结果为准。
二、乙方应建立严格的质量管理制度,包括生产班组的质量自检互检和分部分项工程的技术复核,随时接受甲方和建设单位(监理工程师)的质量检查,并按照甲方和建设单位(监理工程师)的意见及时整改。
三、隐蔽工程覆盖前48小时,乙方应以书面形式通知甲方和建设单位派人参加验收。甲方和建设单位接收到通知后48小时内未能准时到场,乙方可自行组织验收并做好记录,事后再请甲方和建设单位认可,并补办签证手续。
四、乙方应根据设计要求和材料质量要求做好试验检测工作,砼块和浆块要按见证取样、送样制度执行。
五、工程竣工前壹周,乙方应向甲方和建设单位发出书面验收通知,并向甲方上报全部竣工资料。在竣工验收中,因达不到验收标准而导致的一切后果均由乙方负责。
六、工程竣工后,乙方应按国家和地方建设主管部门规定及甲方与及建设单位签订的建设工程施工合同及其相关协议约定履行保修义务。
第十二条安全与保卫:
一、乙方必须认真贯彻执行施工所在地的关于治安、计划生育、劳动保护和安全生产等有关法规、条例和规定,对施工范围内的消防、外来人口、市容卫生、安全生产等负全部责任。
二、乙方应认真落实安全生产措施,并接受甲方的检查、督促和指导,严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工,施工现场应按jgj59-99《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。
三、乙方应加强食堂卫生和宿舍周围、施工现场的环境卫生,防止食物中毒,保障职工身体健康。
四、乙方对施工引起的所有安全事故承担完全责任。
五、乙方施工生产严格执行“安全生产责任书”及现行安全规范的要求,确保安全无事故(另订《安全生产责任书》)。
第十三条现场标准化管理:
一、乙方应严格执行施工所在地的主管部门相关管理的规定,并接受甲方的检查、监督和指导。
二、乙方应严格按照安全文明工地的标准进行施工,确保现场干净整洁,材料堆放整齐有序。
第十四条结算依据及工程款支付:
一、工程结算资料在上报建设单位前必须经甲方盖章批准,乙方应向甲方提供足够的正式的完整的结算资料。
二、乙方应及时上报各类计划、报表及决算资料,工程结算经建设单位审核并出具审核报告,由甲乙双方确认后交甲方存档,并作为与甲方办理结算的前提条件:因为乙方上报资料不正确或不完整造成决算错算、漏算等责任由乙方承担。
三、本工程的形象进度款,由乙方根据建设单位与甲方签定的《建设工程施工合同》约定和实际施工进度及时填制已完工程量报表,先后送甲乙和建设单位(监理工程师)审批,甲方依据建设单位审核划拨的进度款扣除税费后向乙方支付进度款。
四、本工程甲方和建设单位供应材料均应纳入工程结算,计入工程总造价。
五、本工程分包项目,如不在乙方工程决算范围内,只计取总包服务管理费的,甲方按总包管理费的50%收取管理费。(最终以决算审核结果为准)
第十五条奖励与罚则:
一、质量:
1、本工程经行业验收部门验评未达到合同约定质量标准,乙方承担甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及相关协议约定的所有罚款及违约责任,且乙方对甲方承担合同总价款1%的违约金。
2、乙方在施工过程中出现质量问题,应及时进行整改,整改两次才达到质量要求的,甲方处以工程总造价的5‰罚款,整改两次以上仍未达到质量要求的,甲方除加倍罚款外,有权终止合同,乙方无条件退场,并承担一切相关经济损失,工程竣工后按乙方完成工程量的80%结算。
3、乙方因工程验收质量达不到合同约定标准,而导致的一切罚款和经济损失由乙方承担,影响甲方信誉的,除承担相应的民事责任外,甲方有权按公司规定对乙方实施处罚。
二、安全及文明施工:
所有处罚。
2、乙方确保工程安全无事故,如实际发生,乙方须承担由此造成的所有责任,并根据工伤情节轻重,每发生一次,承担工程总造价百分之壹到伍的违约金。
3、乙方应确保服从甲方安全生产管理和监督,文明施工,并达到总公司类似文明工地标准,每出现一次不服从管理现象,罚款500元。
三、工期:乙方应确保本合同约定的工期内完工交付验收,并承担甲方和建设单位签订的施工合同及相关协议约定的罚则。
四、现场标准化管理:遵照甲方的相关规定执行。
五、其它:
1、乙方应及时整理并上报工程技术资料,在竣工验收前完成竣工验收必需资料的整理并报送甲方;由于乙方资料原因影响竣工验收的,甲方对乙方按工程直接费的5‰罚款。
2、由于乙方不能胜任本合同约定的工作任务或不能按合同要求施工,不能提供完整的足够的工程技术资料、建设单位签证、工程形象进度报表和审批手续的,甲方有权终止乙方合同并更换施工团队,由此造成的一切损失由乙方负责。工程竣工后,甲方按乙方实际完成工程量的70%结算给乙方。
3、乙方不得以任何名义或借口直接或间接从建设单位支取工程款,一经发现,视为侵占或挪用工程款,甲方根据情节轻重增收乙方3%管理费,甲方有权终止乙方合同并更换施工单位,由此造成的一切损失由乙方承担。
4、本工程材料所有检测与试验,须统一在甲方指定或认可的检测单位办理并按规定计取检测费用。
第十六条其它:
一、甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及相关契约性文件中约束本合同甲方的条款对本合同乙方具有同等的约束力。
二、因乙方原因致使甲方被索赔的,乙方承诺单独承担该索赔责任,并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
二、本合同关于不可抗力的约定执行中华人民共和国合同法的规定。
三、本合同执行所有国家、地方现行行业标准、规范及甲方所有文件、办法、总经理令等规章制度,执行情况作为甲方考核乙方的依据。
四、本合同履行中发生争议,甲乙双方自行协商解决;协商不成的,向甲方所在地人民法院提起诉讼。
五、乙方自行规避由于本工程施工招标文件,投标文件、施工合同及相关协议约定引起的关于工程安全、工期、质量、价款、结算、付款、索赔、债务、工人工资、工程资料、合同违约责任及相关的所有风险。乙方承诺单独承担上述所有风险。
六、乙方须将工人工资及时发至工人本人,并承担因工人工资引起的债务和责任。如乙方未按国家、甲方及本合同有关工人(农民工)工资规定执行,则甲方在本合同约定的管理费基础上再增收工程总造价1%的管理费。
七、如发生下列情况,甲方有权直接从乙方往来款项中扣除相应的罚款和赔偿金,作为乙方责任承担的形式之一,并视乙方违约:
(三)、工人以散布谣言、组成团伙单个或集体做出有损业主、甲方声誉的言行的,每发生一次,罚1万元;发生上诉情况,乙方除承担罚款外,还应赔偿由此造成业主和甲方损失并承担违约责任。
八、乙方不得将本合同项下工程转包给他人;未经甲方事先许可,乙方不得将分部分项分包他人施工;否则视乙方违约。
第十七条合同效力:
一、本合同一式两份,甲乙双方各致一份,具有同等法律效力。另就其它有关事宜签订协议书附后,与本合同一同生效。
二、本合同经甲乙双方签字并加盖甲方印章后生效,至工程保修责任期满并甲乙双方义务履行完毕后终止。
三、本合同签约地点:
签约日期:年月日
甲方:代表:年月日
乙方:负责人:年月日
水渠工程项目承包合同篇三
工程名称:
甲方:
乙方:
签订时间:
工程项目承包合同
甲方(全称):(以下简称甲方)
乙方(全称):(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及公司《项目工程经营承包责任制管理办法》之规定,公司决定将授予同志为项目经理部的项目负责人,由项目经理部事实《建设施工合同》及施工合同条款,进行事实全面生产经营管理。经与同志协商,达成一致意见,特订立本合同,以资共同遵守。
建设单位:
工程名称:
工程地点:
1、工程范围为:
2、工程内容为:
开工日期:
竣工日期:
合同工期:
工程质量标准:
金额(大写):
工程项目均采用全额承包,承包人有承包责任人,与发包人圈定书面项目承包合同。实行“自主经营、自负盈亏”的承包原则,所创利润由承包人自主分配,发生亏损由承包人全额赔偿。
乙方负责在工程验收合格后10日以内提交结算依据和工程结算书,并且由乙方负责整个工程的结算管理工作,甲方负责配合乙方依据施工合同向建设单位完成工程结算工作,在收到结算依据金额工程结算书后90天以内完成结算审核工作,并提出审核报告。
乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)不得擅自以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关建筑材料的合同;如因生产和施工的需要以公司(甲方)的名义对外签订租赁或购买生产设备和有关材料的合同,需经甲方对合同的内容予以审核,并经甲方签章后方能生效。乙方(含乙方派驻在工地的有关管理人员)擅自为之,由乙方或行为人自己承担责任;如果导致公司损失的,乙方全额承担因此造成的损失。材料采购标准及相关事宜按甲方与建设单位签订的施工合同要求和内容执行,且必须满足设计图纸的标准与要求。乙方应及时、全面履行甲方因乙方承包的项目对外所签订的各种合同;否则给甲方造成损失的由乙方承担因此造成的全部损失。
1、乙方派同志对本工程工期、质量、安全、文明施工、结算及对建设单位的其它承诺内容等工作进行全面负责。
2、凡甲方与建设单位之间的技术、经济、签证等有关事项,甲方委托乙方办理。与建设单位之间的书面资料须加盖甲方公章的,事前必须征得甲方同意后,方和盖章送出,乙方盖章后的资料原件留二份甲方存档。
3、乙方承包范围以内的专业分包,由乙方自主决定选择有资质的分包单位在甲方同意后签订分包合同,专业分包单位的资质复印件和分包合同原件各二份送甲方备案。乙方承担其经济、民事和总包责任。
4、乙方的总包责任:以甲方与建设单位签订的总包合同要求为准。
5、在合同执行过程中有建设单位对项目进行管理,监理工程师对工程进行全方位监理。工程负责人既要服从建设单位和监理工程师的管理,也要服从甲方对其实行的项目管理。
6、工程负责人对承包项目内的工作及对建设单位的其它承诺内容全权管理、责任自负。接受建设单位及监理工程师的监督管理及质量检查评定。如因质量问题造成返工,其返工损失由乙方负责。
7、贯彻执行谁施工谁负责安全的原则,工程负责人必须对所属人员进行经常性安全法制教育,以提高对安全生产的认识;加强安全监察、督促,即使纠正安全隐患,承担安全责任和因安全责任所造成的一切经济损失及法律责任。
8、乙方应严格按“重庆市建筑工地安全文明施工标准”组织施工,争创市级文明工地,若因乙方管理原因,项目文明施工未达到“重庆市建筑工地安全文明施工标准”,由乙方承担由此造成的一切经济损失和法律责任。
9、本工程的技术文件、档案资料由乙方安排专人按工程进度、准确、及时填写、收集,工程竣工即按档案馆要求进行整理后交建设单位及档案馆所需竣工资料,同时送交一套完整竣工资料予甲方备案。如因乙方资料原因造成工程停工或影响进度款拨付及完工交验等,所造成的一切后果均由乙方负责并承担相关的法律责任。
10、本工程在施工过程中,若乙方对民工工资、材料设备款有拖欠行为,以至对甲方造成不良的影响,甲方有权与乙方终止合同,由此造成的一切经济责任均由乙方承担。若发生类似情况及以甲方的名义签订经济合同发生债务纠纷,甲方有权代扣工程款支付欠款。
11、乙方必须使用合格的管理人员对项目进行管理,管理人员的选派必须报送甲方审查、备案,特殊工种的管理人员需持证上岗并报甲方备案,甲方有权对不合格的管理人员进行调整。
12、承包范围内的工程质量保修由乙方直接对建设单位承担保修责任,具体的保修事项按甲方与建设单位签订的工程质量保修书执行。工程竣工后,乙方应主动定期回访,每次必须签署保修回访单,否则,扣留保修金甲方不予支付。
13、如出现建设单位支付工程款不及时、未能按期支付工程款时,乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款,不得以任何理由起诉甲方和有其它行为,乙方应积极向建设单位追收工程款。
14、承包人对所承包工程施工合同。补充条款、招标文件及承诺书等对建设单位所承诺的内容全权负责。
1、乙方按照本工程建设方审定工程总造价的向公司承担管理费。管理费按照前述比例在每笔到账的工程款中扣取;到账的工程款包括建设单位以实物抵偿的工程款。工程竣工结算完成后,乙方应结清上交公司的.管理费。
2、工程的中标费、交易费、建管费、定额测定费,人身保险费等费用约合计‰由承包人承担。(以实际缴纳为准)
3、乙方承担应缴纳国家规定的营业税、费及个调税等国家规定税费,公司按实际发生额代扣代缴。
4、因工程所发生的其他经营、管理费用与开支均由乙方实际承担。
5、乙方不得个人直接从建设单位(业主)收取任何款项;每笔工程款项须经公司。
1、工程工期:按合同工期考核,履行率为100%。
2、安全、杜绝重大安全、设备、火灾、工伤死亡事故,重伤率控制在‰以内。
3、如该工程已向业主缴纳了保证金,甲方不再收取该项目的保证金。
1、计划管理。编制施工总进度计划和季、月、旬作业计划,提出材料、设备、劳动力所需数量及进出场时间,并加强施工过程的中间控制和人、财、物的协调,确保工程形象进度。
2、技术管理。建立项目工程的技术管理体系,编制施工方案,做好技术交底工作。认真贯彻各项技术规程规范,搞好施工现场的计量、标准化工作。
3、质量管理。按iso9000系列标准,建立各级质量责任制,强化质量管理。项目必须设臵质监员。认真做好施工记录和隐蔽部位的验收签字记录,保管好各种原始单据和资料,确保竣工工程档案资料的完整准确。并必须通过市(或区)档案馆验收。
4、安全管理。项目必须设臵安全员。监理各级安全责任制,坚持安全教育和常规的安全检查,做好安全防护工作,制止违章作业,防止工伤死亡事故和设备事故、火灾事故的发生。如发生事故,一切经济责任均由项目部承担。
5、文明施工管理。按施工方案的总平面图搭建各种临时设施,做好施工前的准备工作。按照有关要求搞好施工现场的标准化管理,争创文明施工现场,自觉维护企业整体利益和形象。
6、预决算管理。施工图预算编制,负责办理竣工决算。
7、资金管理。承包人应及时准确第编制资金收支计划,组织项目工程施工所需要资金负责收取工程款,严格控制支出,确保施工生产的正常进行(税金由公司代扣代缴)。同时应遵守公司财务管理办法。
8、成本管理。编制施工预算制订项目工程承包经营目标,严格管理和控制项目工程成本,自觉遵守财经纪律和财务制度,建立各种原材料耗用台账、人工工资台账、设备架料租用台账,努力降低消耗,提高成本降低率。
9、对建设单位的承诺。承包人必须了解所承包工程项目的工程施工合同、补充条款、招投标文件及承诺等对建设单位所承诺的相关内容,认真组织管理,对所承诺的条款认真履行和落实。
项目工程部管理人员工资(含加班工资)按“项目工资”的通知确定,其标准为:
(1)项目经理:元/月。
(2)其他管理人员人均:元/月。
工程完工决算后,财务结算已办清,与建设单位的还款协议已签定,工程决算送公司财务审计处审计,经审计和考核后的工程利润按以下程序分配:
1、质量、安全、工期未达到按有关规定扣减利润。
2、其余部分利润由承包人负责自主分配。
3、工程发生亏损,承包人对亏损负责全额赔偿,风险抵押金冲抵亏损,冲抵不足部分由承包人在一年内给予赔偿。如承包人不能赔清,公司有权通过法律手段解决。
工程发生以下情况,乙方在三年内不得承包工程。
1、工程发生亏损。
2、发生重大质量事故。
3、发生重大安全事故。
1、如工程发生停工,双方商定处理。
2、承包人的财务成本、材料、设备、专业分部工程的分包、周转架料、劳务分包等管理,均按公司有关管理办法执行。
3、本项目承包合同条款如遇特殊情况公司董事长同意后可作适当调整或补充完善。
水渠工程项目承包合同篇四
发包方(甲方):
承接方(乙方):
为了明确双方责权,确保施工工程按时、保质、保量完成,现达成以下项目经济责任合同,以供双方共同遵守:
一、发包项目:双方议定在乙方保质保量、服从甲方管理、能够承担相关责任的条件下。甲方可长期将施工项目发包给乙方,乙方所承接的所有项目均需遵守以下协议。
二、承包方式:所有施工工程实行全奖全赔全额经济承包责任制方式。由乙方组成项目施工班组(报甲方备案)。乙方必须全面履行甲方与业主签定的工程施工合同所有条款,并承担由此产生的法律责任。如因擅自更改施工材料或偷工减料所造成的一切后果由乙方自负。
三、 甲方责任:
(1) 协助乙方办理有关本合同项目的施工手续。
(2) 根据需要及时对乙方工程质量、安全、卫生、进度、财务等工程进行监督、检查。
(3) 甲方如发现乙方有严重违法行为或有损害甲方利益行为时,甲方有权终止合同,一切责任由乙方承担,并向甲方支付由此造成的一切损失。
四、 乙方责任:
(1)严格遵守国家法律、法规和甲方制定的有关规章制度,严禁违章操作,如因违章操作所造成的一切触电、摔伤、砸伤等伤亡事故均由乙方自行承担一切经济与法律责任。
(2) 工程发生的所有罚款,地方性收费、材料、工资所发生的债权债务均由乙方承担。
(3) 工程开工前应提交一切施工进度表及技术资料,完成后提交所有验收、客户评议资料。
(4) 整个施工过程做到文明生产、安全施工,妥善处理上下左右邻居关系,因此所产生的一切后果乙方负全责。
(5) 工程完工后,乙方须保证一年质量保修期。
(6) 因乙方施工所造成的漏水、漏电、短路;木作、油漆及其他施工项目的质量事故,均由乙方承担经济赔偿、返修等责任。
五、 结算方式:
(1)工程提取管理费标准:15~22%,甲方提取的管理费标准按实际签订的施工项目利润高低来确定,确定后签订在项目预算书上,经双方签字生效。
(2)每项工程装修定额材料、货物等由甲方统一定点采购供给。甲方可按进度发放工程款给乙方,具体发放时间按项目进度与项目合同时间为准。
(3)质保金留取:每项工程施工完后,由乙方签写质量保证书给客户,并留写乙方的电话号码。甲方留取工程合同费用的5%为质保金,一年保修期后付给乙方。
六、 乙方在施工过程中严格维护甲方形象,及时上报客户提出的相关信息, 遇事做到随叫随到。
七、 其它约定事项:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水渠工程项目承包合同篇五
乙方: xxx
双方就乙方经营承包xx曙光路仓库改造工程项目事宜,达成以下协议:
1、xxx任该项目经营承包负责人,在不违反国家政策、法律法规的前提下,甲方授权乙方全权处理该项目所有开发业务。由乙方自筹资金,以内部承包形式承包经营工程项目的开发、销售,该项目以公司名义开发建设和销售,公司不需出任何资金,也不参与项目运作,项目销售完毕该合同即为终止。该项目的的产权和产生利润都归乙方个人所有,由乙方自主经营,自负盈亏独立核算并承担所有法律责任及债权债务。乙方需依法开发项目,依法纳税和应交费用。乙方承担该项目的组织管理和经济管理的一切权利和一切责任,负责处理施工、人事安排,验收、结算、内业资料等全部项目工作和及时拨付一切费用(包括报名费、资料费、投标押金、风险押金、开放规费,现场设施、施工费用、材料费用、办公业务费用、人员工资等所有开放费用)。甲方不承担该项目的任何法律责任及债权债务。
2、该项目建筑面积约2500平方米,总资产约400万元,由乙方向甲方按实际项目总资产的1。5%交纳项目管理费,在签定本合同时支付贰千元,在工程开工时支付壹万元,其他管理费在乙方开始销售房屋至一半时全部付清。甲方提供开发工程项目。办理各项手续的资质、证照和银行帐号,进行双方协调和质量监督及合同管理。
3、乙方必须按法规办好一切必要的手续和按规定组织施工管理。该工程的一切相关文件原件必须报送公司存档,并听从公司监管人员的指导。内业资料必须一式三份按标准做好,并由公司查验合格,最后资料交由公司统一保管。
4、乙方必须自行处理好该项目财务帐目和税务及其他事宜,由乙方财务人员与公司财务人员协调好财务关系,不得给甲方造成麻烦,如出现麻烦由乙方自己处理,费用由乙方承担。如需甲方财务人员或其他 人员配合 ,乙方需负责其费用。如果有关部门以后针对该项目要追缴费用或其他处理方式,乙方要负责到底,所有总是有乙方去解决,与甲方无关,若造成甲方损失由乙方负责承担。
5、乙方在开发和施工中发生的.经济纠纷及出现的安全 责任均由乙方负责,不得牵连甲方,甲方亦不承担任何责任。
乙方必须在保质期内负责维修工作 及维修费用,并保证在接业主通知后24小时派出维修人员勘测维修现场,作出维修安排。
6、本合同壹式二份,甲乙双主各持壹份。,具有同等的法律效力。本合同自双方签字起生效,至合同履行完毕后失效。未尽事宜双方另行协商解决。
甲方: 乙方:
合同订立日期:**年六月十三日
水渠工程项目承包合同篇六
承包合同多属个别商订的合同,定做物往往具有一定的特定性。下面小编为大家编辑整理了项目承包合同范本,希望对大家有所帮助。
甲方:
乙方(项目经理):
为加强,确保工程质量和工程进度,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方签订施工承包合同,双方就工程承包事项协商达成一致,订立本合同。
1、本合同用于 工程。
2、本工程位于:刘庄东风井厂区东北角,建设单位为:xxxxx。
3、甲方将:深水井开挖工程承包给将乙方负责,工程的施工管理、作业。乙方自愿接受甲方的承包工程项目,并接受甲方的工作安排和管理。
4、施工承包工程量: 井深45米,套壁后内径600mm,要求出水清澈,出水量不 低于20立方每小时。
5、为企业管理费及利润,由于管理不善、物价上涨等非不可抗力因素造成的成本增加,一律不予补偿。
6、工期:科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证按业主要求完工日期完成施工任务。
7、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到合格标准施工质量,工程验收质量达不到合格,罚款人民币贰万元整(20000.00元)。
8、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;由于自身管理责任造成的安全事故,其经济赔偿由乙方承担。
9、乙方要尽可能保护好施工现场的生态环境,做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线、电缆线等设施的保护工作,因劳务作业人员责任发生的`生态破坏、现场脏乱差、设施损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
10、乙方必须服从业主及监理单位的管理;配合、接受监理单位的监督、指示。
11、乙方不允许将施工劳务再转包给他人,否则甲方有权终止合同,由此造成的损失,由乙方承担。
12、施工工程款的拨付:在业主拨付工程款后,及时按比例上交甲方管理费。
13、乙方要及时发放民工工资,由于拖欠民工工资造成的一切后果及经济损失,由乙方承担。
14、文明施工,安全第一,乙方必须互相团结,互相帮助,管理好民工队伍,尊重当地的各种风俗习惯,不发生违法行为,不许酗酒、打架、闹事、偷窃,由于违法乱纪、聚众闹事、集体上访等事件造成的后果及经济损失,有乙方承担。
以上合同内容双方共同遵守,未尽事宜双方协商解决。此合同一式两份,由甲乙方各自保存。自双方签订之日起生效,工程完工后,自动解除。
甲方:
乙方(项目经理):
年 月 日
水渠工程项目承包合同篇七
订立合同双方:
发包方:
承包方:
______国际贸易(上海)有限公司(发包方)与徐文(承包方)经协商一致,且经______国际贸易(上海)有限公司股东会批准,现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营,订立本合同。
第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏。财政,税收渠道不变。
第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。
第三条承包经营的期限为年,即从 年 月 日起至 年 月 日止。
第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方,承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于____之前付清。
承包方的权利
第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。
第六条承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。
具体权利如下:
1、有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体。
2、有权决定公司的机构设置,制定规章制度,人事聘用、任免和奖惩。
3、有权根据实际需要购置新设备和资产。
第七条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入。
第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。
承包方的义务
第九条承包方在承包期间应尽义务如下:
1、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等。
2、在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外)。
第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。
第十一条发包方的权利如下:
1、有权维护公司利益不受损害。
2、有权监督本公司的经营范围。
3、对本公司有财务监督权。
第十二条发包方的义务如下:
1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。
2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。
3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。
第十三条承包方的收入计算方法:承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。
第十四条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。
第十五条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比,发生重大变更,发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。
第十六条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用,并要求发包方承担违约责任。
第十七条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。
第十八条本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。
第十九条本合同期满三十日以前,承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字,承包方方可离职。
第二十条发包,承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。
第二十一条发包方如违反本合同第二十条的规定,应承担违约责任,支付承包方对公司的投资总额的50%作为违约金,如承包方的实际损失超出该违约金的,则发包方按承包方的实际损失赔偿。
第二十二条承包方如发生意外事故,无法继续履行本合同,则由承包方另行推选或指派承包经营者,经发包方认定,继续履行本合同。
第二十三条在签订本合同时,发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册,双方确认后作为本合同的附件。
发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议,并作为本合同的附件。
第二十四条本合同期满后,如本公司承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先再承包的权利。
第二十五条本合同由双方签字盖章后生效。
第二十六条本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。
第二十七条本合同适用中国法律,双方在履行合同中发生争议的,应协商解决。如协商不成的,双方提交仲裁委员会仲裁。
发包方:
地址:
电话:
法定代表人:___________(签字盖章)
____年____月____日
承包方:______________
身份证号码:
____年____月____日
水渠工程项目承包合同篇八
根据《中华人民共和国通则》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经协商一致,自愿签订劳务合同,共同遵循本合同所列条款:
____
包清工
内墙抹灰(包括润墙、摔浆)
单位价格____元/m,阳台个或____元/m.总价计大写____元,小写____元。
墙的内门、窗、洞口、按双面计算面积,外窗和阳台洞口不扣除、柱子按展开面积计算,卫生间洗刷间及伙房间的瓷瓦底子墙面与房间墙面价格一样。
按形象进度分层付款至95%,楼梯间抹灰前甲方付乙方的所有分项人工费。
分包单项工程工期__年__月__日至__年__月__日,流程工作面不影响下一工序的进展,因资金不及时,天气变化,停电,停料顺延工期。
乙方承包的工程,必须达到合格标准,按当地质检部门以及甲方的技术要求,进行操作施工,出现单项工程质量事故,返工或整改费用由乙方承担。
乙方进入施工现场,参与施工的作业人员,服从管理,注意安全生产事项,不违章操作,因不听从指挥,违章操作造成的工伤事故由乙方当事人承担全部责任。
分项工程完成15天内甲方必须与乙方进行工程结算,并且出具工程结算单,否则,本合同第四款所显示的总价款就起法律效力。本合同在履行中发生争议时甲乙双方协商解决,协商不成依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字后生效。
甲方:代表人盖章__乙方:代表人签字盖章__
地址:__地址:__
电话:__电话:__
签定时间:__签定时间:__
水渠工程项目承包合同篇九
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利、互相合作的精神,甲方把其开发的江源山水商住小区项目(以下简称江源山水)的物业管理承包给乙方(含前期物业),江源山水项目建成后总建筑面积约为270000m(含住宅、商业用房、地下停车场),并达成以下协议。具体细则如下:
一、甲乙双方同意该接管工作自20xx年4月1日起正式生效(交接期为20xx年3月25日)乙方自即日起接替甲方在江源山水的物业管理工作。
二、乙方独立核算,自负盈亏。
三、乙方接管甲方在江源山水的物业管理工作,期限为3年,3年后将由业主自行选聘。
四、自本协议书签订之次日起,甲乙双方对滨江大厦物业管理工作进行正式的移交,移交事项包括大厦应该配置的设备、设施(水泵、发电机、消防控制室)等原有物品及乙方要求甲方必须配套的安保系统(视屏监控系统、楼宇对讲系统和停车场进出口自动设备)甲乙双方派出代表在相关移交清单上签字确认。在协议生效期间黔龙公司享有使用权并负有维修义务,合同终止后上述物品必须完好(自然损坏除外)的情况下全部移交甲方。
五、自20xx年4月1日起,滨江大厦物业管理有限公司事务全部由乙方负责,乙方对自即日起所产生的一切债权债务承担一切责任;20xx年4月1日前所产生的一切债权债务以及依照法律和有关规定属于甲方的遗留问题所开支的费用(包括预收业主的各种款项等)由甲方清偿。甲方交由乙方管理的物业必须满足80%的销售率,未达80%的物业由甲方向乙方补齐至80%物业管理费用。
六、乙方接管甲方物业后,应保证一致的对外形象,使用统一的标识,乙方员工必须统一着装。同时,乙方承诺短期内保证物业管理费不变,但经过乙方对物业管理的改造设施的完善,则可按国家相关规定对物业管理的收费标准进行调整。
七、自本合同签字之日起,凡甲方有重大接待及活动时,在保洁、安保、场地及水电等方面需要乙方支持的,乙方必须无条件配合,但涉及费用的开支必须相互磋商解决。
八、乙方在工作中必须达到的量化指标如下:
1、有效投诉率不高于2%;
2、业主满意率达90%;
3、机电设施设备完好率达97%,故障率低于3%;
4、维修及时率、合格率达100%;
5、治安法案率不能高于千分之2;
6、持证上岗率达100%
九、甲方在本合同签订前对业主所作的承诺,乙方继续执行,但甲方对上述承诺必须有法定文本移交乙方予以确认后执行。
十、合同有效期间,乙方负有维修、养护、管理房屋及配套设施、设备和相关场地的责任,负有维护区域环境卫生和秩序的责任。
十一、在乙方经营期间,如发生不可抗力因素(如自然灾害等)导致经营中断,乙方有权停止支付经营期间的各项费用。
十二、本协议一式两份,具同等法律效力,甲乙双方各执一份。如有未尽事宜,双方可协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
水渠工程项目承包合同篇十
甲方:
乙方:
为了切实做好项目施工的各项工作,明确双方责任和义务,根据公司有关规定,经双方共同协商,达成以下协议,共同遵照执行。
1、项目名称:
2、工作内容、工作量及承包价格:
(1)项目地点及作业范围:
(2)作业技术依据:
以甲方的业主与之签订的合同(___________)规定的技术标准。
(3)工作内容、承包价格及付款方式:
a、工作内容
对___镇所辖范围内20。2km2的农村居民点进行1:500比例尺地籍调查。建立村庄地籍信息系统,进行数据汇总统计,输出以村为单位的各种统计表格。
b、承包价格
按业主中标价格扣除税费后的单价。
c、付款方式
根据业主付款给甲方的额度,甲方按相应的额度和比例付给乙方,或由业主直接付给乙方。
3、工期:20_年10月—20_年6月30日
4、甲方的责任和义务
(1)及时与业主或相关方沟通、协商解决;协助乙方进行项目开工、施工、验收。
(2)及时与业主或相关方沟通,落实项目工程款情况,及时向乙方支付工程款。
5、乙方的责任和义务
(2)按照相关要求,开展有关质量管理与安全生产活动;
(3)施工过程中出现的有关技术问题,应及时与甲方进行沟通,征求甲方意见;
(4)乙方应无条件的配合业主或监理单位的检查及监理工作;
(6)所承担的工作内容完成后,及时进行工作量统计并填写项目结算单,经业主认可并经双方签字确认后,进入财务程序。
6、其它约定
(2)本合同一式三份,甲乙双方各执一份,山东正元地理信息工程有限责任公司一份。
甲方代表:
乙方代表:日期:年月日
水渠工程项目承包合同篇十一
发包方(甲方):承包方(乙方):
经双方协商一致,甲方将工程施工项目承包乙方。为加强管理,明确责任,体现利益共享,风险共担的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的有关规定,特签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、承包范围:
5、开竣工时间:
6、质量等级:
7、合同价款:
二、工程费用
1、有关部门征收的劳保基金、劳动定额测定费、预算定额费、招投标服务费、建管费、保险费、噪声费、合同鉴证费、合同印花税、暂住证和施工许可所含的其他规费,乙方应当及时配合缴纳。若缴纳有困难者,由甲方代缴后,从工程结算造价中扣留。
2、甲方从本工程中按结算总价%扣留营业税和附加税;按%扣留企业所得税;按%扣留企业管理费。合计共扣留工程结算价款的%.
三、双方责任
(一)甲方责任:
1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督并组织工程竣工验收。
2、凡从建设单位收取的工程款,均应进入甲方帐户。按甲方规定办理了有关审批手续后,再拨付乙方使用。该费用包括建设单位供给的各种材料。
3、甲方按与建设单位签订的施工合同的约定,向建设单位收取工程进度款,扣除各种费用后,向乙方拨付工程进度款。
4、工程主体完工,甲方累计向乙方拨付的工程款要达到应付工程款总额的70%,剩余款项待工程验收合格交工后拨付。
5、因建设单位迟延或不能足额拨付工程进度款,导致甲方不能及时足额向乙方拨付工程进度款的,不构成甲方对乙方的违约。
6、劳动人员的工资发放由乙方造册,报甲方审批后,由乙方发放。
(二)乙方责任:
1、乙方全面履行甲方与建设单位签订合同所约定的各项条款,以及对建筑工程的质量、进度、安全、工期等内容所做的承诺。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程。严格按图纸规范要求施工,施工中的图纸变更需经甲方同意并经设计人员签字认可办理签证手续。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。执行施工现场安全保卫等规章制度,搞好现场文明施工,对出现的质量、安全事故由乙方全部负责。如违反有关规定造成的上级有关部门的处罚,均由乙方承担,同时接受公司在上级有关部门罚款额上增加2倍处罚额的罚款,并承担相应的法律责任。
4、确保工程质量和工期,如质量、工期达不到合同规定要求,造成的经济损失由乙方承担。
5、乙方所进场的材料必须“三证”齐全,所有检试报告均提供甲方检查后方可使用。把好材料质量关,如发现使用不合格材料,甲方有权停工并罚款。乙方给甲方造成的经济损失均由乙方全额承担。
6、要按实际工作进度如实填报工作量,工资报表。在保证工程任务符合约定标准的前提下进行工程结算。甲、乙双方之间的工程结算以甲方同建设单位之间进行的工程结算为准。因建设单位原因致使工程结算久拖不决的,不构成甲方对乙方的违约。
7、按gb50300-建筑工程施工质量验收统一标准规定做好工程技术资料的收集、整理和编制。向甲方提供完整的交工资料。
8、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料往来均由乙方自行负责处理。如发生经济纠纷,乙方承担一切经济责任。
四、工程保修
本工程预留总造价%的保修款。在甲方同建设单位签订施工合同所约定的保修期满后,支付保修款。保修期内因质量问题所发生一切经济支出均从保修款中扣除,不足的由乙方向甲方补足。
五、违约责任:
1、甲、乙双方发生争议,双方协商解决。无法解决的,任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因,致使合同不能履行或全面履行,不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜协商解决或另行签订协议。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日