随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
工程验收合同篇一
山塘除险加固工程于年月开工建设,并于年月日全部完工。该工程项目总投资万元,村委会组织相关人员于年月日对该工程进行了验收自查,施工质量合格,验收资料已整理齐全,已具备验收条件,请贵局组织人员给予验收。
附件:
乡(镇)、街道(签字盖章):
项目业主(签字盖章):
年月日
工程验收合同篇二
住所:__________
乙方:__________表后线总包(以下简称为乙方)
住所:__________
甲方系该工程的承包人,乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后,目前已完工,双方拟就该工程进行验收交接,现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、本工程的概况
1、工程名称:高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")
2、工程位置:__________
3、施工期:本工程于______年______月______日进场施工,于______年______月______日完工,已组织验收。
4、竣工情况:__________已竣工。
二、工程验收情况
1、工程验收日期:本工程经甲、乙双方共同在场,并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况:因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题,错漏百出,甲方随后将问题反馈给乙方处理,经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱,甲方经过再三确认修改,验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后,乙方认可该工程并经乙方验收合格的,由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后,按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后,甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的,甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作,如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题,甲方概不承担,由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所,供电所建档后,所产生的电费问题由乙方负责,与甲方不承担任何责任。
六、违约条款
1、甲方违反本协议约定的,应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的,应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜,双方协商解决,协商不成的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力,各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):__________
乙方(签字):__________
签署时间:__________
签署地点:__________
工程验收合同篇三
地址:___________地址:深圳市___________
传真:___________传真:0755-___________
电话:___________电话:___________
根据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它国家法律、法规,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方承揽甲方工程等事宜,同意签订本合同并愿忠实履行如后条款:
第一条:工程名称:(下称“本工程”或“工程”)
第二条:工程地点:
第三条:工程范围:(详如本合同图说附件一)
第四条:工程期限:本工程的开工日期为年月日(下称“开工日”),并自开工日起计60个日历天内完成并通过甲方验收。
第五条:工程总价:___________人民币
第六条:付款办法
6.1乙方银行账户:___________户名:___________
银行名称:___________账号:___________
6.2本合同总货款按下列约定支付:
签订合同,甲方应付乙方总工程款的30%,即___________人民币;
工程全部完工并经甲方验收合格,同时乙方办妥保修证并签署保证书予甲方后,甲方应支付乙方工程总价之12%,即___________人民币.
6.3保修金条款
本工程不需要缴纳保修金。
乙方同意工程总价之3%作为保修金。该保修金待保修期满且乙方已履行全部保修义务时,乙方可向甲方申请无息领回。
本工程按国家法律、法规规定工程承包方或施工方应在工程的合理使用年限内履行保修义务的,乙方在未缴纳保修金或领回全部保修金后仍需履行保修义务,承担相应法律责任。
6.4经乙方申请,甲方应当于收到申请3日内核对本工程进度款,七日内核对保修金,并于核对完毕后20日内拨付到乙方银行账户,逾期仍未付款,由此影响之工期予以顺延。
6.5乙方请领各项工程款应付全额合法发票,并经甲方指定的监理工程师(下称“监理工程师”)会签证明。
第七条:工程价款
7.1本合同第五条工程总价包括但不限于本工程所需的所有材料、设备成本、机具、运费、各种应付税款、搬运费、工资、安装费、一般支出费、利润、_____费、管理费、保修费、工程查验费,以及就本工程所做的试验所需各项费用及其它履行本合同有关的各项成本与费用,甲方应按照有关规定向政府缴纳的一切相关费用除外。
7.2乙方确认并同意本合同工程总价系属确定价格,乙方不得因工程所需的材料、供应品及设备价格的涨跌,或因与本合同施工有关的工资率及其它成本费用的增加为理由而要求调整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求调整工程价款或请求额外补偿。
第八条:图说附件
8.1本合同附件、议价纪录表、图样、估价单、施工说明书、工程项目书、工程进度表和乙方的执行计划,暨甲方提供的各项工程图说及规格(下统称“图说附件”),经甲方认可者均为本合同的内容,对双方具有法律上约束力。
8.2乙方已详细审阅、了解本合同及其图说附件,并经检视工程地点,已充分了解工程位置现状及地质等,并已研判可能影响本工程的各项情况后,乙方同意依照本合同的规定,按甲方核准的图说附件,提送执行计划,包括工程质量管理计划和品质保证计划等,并提供各项工作所需的一切人力、监督、物料、供应品与设备,以完成本工程并提供其它各项服务。
8.3如遇图说附件均未载明,而按相关政策、同行业技术标准及国家强制性规定为应做的工作的,乙方应按照甲方或监理工程师通知施工,不得借故推诿或要求加价。
8.4乙方应依本合同暨有关法律、法规规定执行本工程,并负责取得甲方所要求的一切证照交付予甲方。
8.5图说附件和执行计划的提供日期:甲方将于合同订立时或约定日期,交付其图说附件予乙方。乙方应于合同订立日后三日内交付本工程执行计划予甲方。
8.6图说附件的保密要求:甲方提供的图说附件及本合同其它条款规定之文件或信息及乙方在履行本合同过程中所了解的有关甲方的商业信息为甲方商业秘密,乙方应维持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供给任何第三人。
8.7第8.1款所述的所有相关数据,乙方应妥善保存,工程执行阶段甲方及监理工程师若有需要,乙方均应随时提供。
(本条中关于图书附件的约定要注意:1、认真核实工程范围,核算工程量,特别注意工程范围是否在图纸上有明确的标注和说明;2、甲方提供的图书附件(尤其是标注工程范围的图纸)应为甲方签章的原件(必须有甲方签章并注明附件一字样,请注意8。1中“经甲方认可者均为本合同内容”),该原件应在签约同时作为合同附件由我方收管。)
第九条:工程及材料监理
9.1乙方依本合同执行的一切工程,应随时与甲方和监理工程师协调,并接受其指导监督与管理,同时应避免本合同与乙方其它进行中的工程相互抵触而影响本工程的执行。甲方可决定与本工程施工及进度有关的事宜,包括图书附件、规格及相关文件的解释。监理工程师所做成的裁定与解释不得违反本合同的规定。
9.2履行本合同之一切工程材料,应经甲方检查合格后方准使用,如甲方认为不合格,乙方应在监理工程师见证下取样送交双方共同认可之检验机构或实体检验,如检验结果为不合格,乙方应立刻调换,因此而发生之搬运、损耗及其它一切费用均由乙方负担。如材料品质或等级不甚明了时,悉依甲方解释为准。
9.3甲方可指定监理工程师负责监督本工程执行并具有指示乙方的权利。在不妨碍乙方正常作业的情况下,甲方得随时对本工程作业进度及质量进行检查。
9.4乙方与甲方间的一切函件的正本应送交甲方,副本抄送监理工程师。
第十条:工程变更
10.1本工程所需材料如有未尽载于图说附件内,但为工程技术或施工惯例所不可或缺者,乙方均应照做,此并非工程变更,乙方绝对不得要求变更本合同工程总价。
10.2甲方认为工程有变更的必要时,一经通知乙方,乙方应即办理工程变更。该工程变更致工程数量之增减者,其变更工程之价款的计算,仍以原定单价为准;但如系新增项目,则由双方协议新单价。倘因甲方变更计划,乙方需废弃已完成工程的一部分或已订制并制作完成之加工部件且为甲方变更计划所及的合格材料时,由甲方核定验收后,参照本合同所定单价或比照合同签定时市场料价计算之。
10.3乙方于工程开始执行后,应定期自我检讨其执行成效。若有变更应书面通知甲方,经甲方同意后,方可变更。
第十一条:履行进度
11.1乙方应于第四条开工日前,以大图样与样品提交甲方核定。
11.2乙方应在第四条开工日前三日内,提交甲方核定与本工程各项工作与目标有关的详细工程进度时间表,显示每一细部工程项目的预计开工日与竣工期,乙方应按工程进度履约,定期由甲方验收,且应按照本合同第四条规定的工程期限,完成符合图说附件所述的'每项工作以及全部工程。
11.4凡因天候或其它因素致无法如期施工,乙方应无条件以夜工或其它方式赶工弥补,在任何情况下不得延长或逾期,且甲方得视需要,随时通知乙方增加工作人数及设备赶工,乙方不得拒绝。
(此条约定过于苛刻,如确实因气候、停水停电,甲方或第三方原因等非我方原因导致的工期延误,我方应有权要求工期顺延,如系甲方原因造成的延误,我方甚至享有追究甲方造成窝工、停工损失的权利。再者,因甲方原因造成的延误,其提出以夜工或其它方式赶工时,应考虑劳动法对于加工工资方面的约定。建议与对方就此条提出协商,尽量减轻我方责任和成本)
第十二条:施工管理
12.1乙方应于工程地点明显位置,日间设置具有警示作用的装置,夜间设置照明装置,或加防护设施;对于工地附近人畜及公私财产的安全均应预为防范,工程进行期间如有损及公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、或私有林木植物及人民生命财产者,统归乙方负责赔偿。
12.2乙方应派富有工程经验的监工人员常驻于工地,依照工程施工进度时间表,切实执行并遵照甲方的指示照图施工;甲方或监理工程师认为乙所派监工人员不能胜任时,得要求乙方更换之,乙方应立即撤换,并不得借故向甲方要求赔偿。
12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不听指挥或不守秩序,经甲方或其指定的监理工程师通知后,乙方应于二十四小时之内,予以撤换,且不得再用,并不得以撤换工人为理由,向甲方要求赔偿。
12.4乙方负责所有工人的管理、安全、_____、_____及给养,如有违规行为或侵害他人权益者,概由乙方负责;如工人遇有意外或伤亡情事,也由乙方自行料理,与甲方无涉。
12.5本工程使用的材料及机具设备,甲方得于进场时检查之,且经认可的一切在场机具设备和新旧材料,未经甲方事前书面同意不得移出工程地点。
12.6本工程经甲方或其指定的监理工程师,查有与图说附件不符之处,或所做工程草率或材料低劣而不合规定者,乙方应立即拆除,并依照规定图说附件及材料,重予施工至符合规定为止。所有时间及金钱之损失概归乙方负担。
12.7凡与本合同工程有关的其它工程及临时设施,经由甲方交由其它承包商办理时,乙方与该承包商,有互相协调合作的义务;如因工作不能协调,而致发生错误、延期、或意外等事情,其一切损失乙方愿接受甲方裁决,并负责赔偿。
12.8本工程在未经甲方验收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的机具、材料,概由乙方负责保管与防护。凡一切非人力所能预防,或意外损坏,皆由乙方完全负责。
(乙方依照本合同约定向甲方提出验收申请的,甲方应在7日内作出回应并安排验收,超过15日甲方未作出回应或安排验收的,视为工程验收合格,已完工工程同时视为已移交甲方接管,乙方不再承担保管及防护责任)
12.9乙方或其人员因施工之过失,造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害,应负损害赔偿责任。
12.10乙方应遵守甲方制定的相关管理规则之规定。
12.11乙方应保证其施工人员应遵守甲方厂区的规定。如乙方施工人员违反甲方厂区的规定,甲方可要求乙方撤换该人员。
12.12乙方保证施工队使用的区域,应维持环境清洁,并负保安责任。
12.13乙方各项施工应符合本合同约定,如有未约定者,则应依照国家有关规定施工,如地方部门有更为具体且有利甲方的规定者,则照地方规定施工。
12.14如涉及隐蔽工程,乙方应及时通知甲方验收,甲方未于法规规定时间内验收者,甲方有权要求乙方打开隐蔽工程验收,如工程有任何不符合甲方规定者,打开隐蔽工程及验_____用由乙方承担;如无问题由甲方承担。如乙方未通知甲方验收,自行隐蔽工程者,甲方得随时要求乙方打开隐蔽工程验收,由此产生一切费用,含打开隐蔽工程、验_____用等,由乙方承担。甲方验收合格后,乙方方可继续进行其余工程的施工。
12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已进场的或使用中的材料、设备主张任何抵押权、质权及留置权。
12.16乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,因乙方责任造成的罚款由乙方自行负担。
第十三条:工程验收
工程全部完工,乙方应将所有设备,一律迁移工地外,并清扫工地始得申请甲方验收。工程验收时,如甲方认为有开挖或拆除一部分工作,以作检验者,乙方不得推诿,并负责修复,涉及之费用比照第十二条、第十四条规定执行。乙方应保证工程完工质量符合施工图说附件、国家颁发的施工验收规范和质量标准及其与工程质量相关的文件标准。如工程或工作须经政府有关部门检验的,应当由政府有关部门检验合格。工程验收时如有与图说附件及其它文件不符或未经政府有关部门检验合格者,乙方应在甲方指定期限内无偿完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本条“整改”),该工程经过整改后,造成逾期交付的,乙方承担违约责任,除依第十五条规定给付甲方违约金外,并赔偿甲方所遭受的损失。对该工程的无偿整改,乙方如有任何迟延,甲方可将该工程的整改另行委托其它施工方承担,乙方不得有异议,乙方除承担该其它施工方整改工程费用外,承担违约责任,并赔偿甲方所遭受的损失。该整改工程费用和违约金及赔偿甲方的损失,甲方可在乙方未领工程款内扣除,乙方不得有异议,如有不足,乙方仍应负责清偿。
第十四条:品质条款
14.1乙方应当保证有承包本工程之资质,并取得所有相关许可证照。
14.2乙方必须实施工程品质管理制度,符合国家工程品质管理标准及各地区相关部门相应的建筑施工标准等有关法律、法规和其它专业的质量检验评定标准。
14.3乙方应设专门负责的工程品质管理组织,其负责人须具有品质工程师训练合格及相关权利范围。
14.4乙方于每一细部工程完成后应由其品质管理组织自主检查后,方得根据工程进度表及图说附件等相关数据,提请甲方及其监理工程师审查。工程不合格者,甲方有权要求乙方在限期内无偿修理或者返工、改建,如在限期内未完成,甲方有权根据本合同第十九条解除或终止合同。
14.5乙方应保证工程品质符合健康、安全、可靠度等标准。
14.6乙方应每年办理一次全面性稽查,负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生自然损坏,乙方自费予以修复。
第十五条:违约罚款
乙方如违反第四条、第十一条、第十三条、第十六条或第十九条第二款规定期限的,每逾期一日应按照工程总价仟分之壹计算,给付甲方违约金,此项违约金,甲方得在乙方未领工程款内扣除,如有不足,乙方仍应负责清偿。
(2、如因甲方原因造成窝工、停工、待工的,甲方应按每日元向乙方计付损失费用;
第十六条:保修期限
甲方有权要求乙方另行签订保修协议,乙方应按照保修协议提供保修服务。如未另行签订保修协议,本工程的保修期限自甲方验收合格之日起为期贰年,另关于电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为贰年,供热与供冷系统,为贰个采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的渗漏的保修期为伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走动、裂损、坍塌或发生其它损坏时,乙方应于甲方通知期限内按照图说附件,负责无偿修复,如有迟延,依第十五条的规定给付违约金,并赔偿甲方因此所造成的损失。
第十七条:工程_____
乙方应依法为其从事危险作业的施工人员办理意外伤害_____,并自付_____费,并于本合同签订之日起七日内交付该_____的_____单复印件予甲方存查。另关于本工程的_____约定如下:
本工程未约定_____条款。
本工程由甲方向国内_____公司办理工程一切险及第三人意外责任险。出险时,乙方需保护现场、拍照留存、及时通知甲方;并应协助甲方申请_____、查勘取证、提供相关证明和单证,全力配合甲方处理理赔事宜。
第十八条:税捐条款
因本合同所发生的税款,由甲乙双方依法律规定自行负担。
第十九条:解约条款
19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或终止本合同的一部分或全部:
19.1.1乙方有破产之虞、进行破产或破产和解的程序。
19.1.2乙方有转移资产、抽逃资金、工人及设备数据不足及其它丧失履约能力之情形者。
19.1.3违反本合同任何条款规定,经甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工减料或不听从甲方的指示者。
19.1.5乙方违反其它任何条款或图说附件说明,甲方认为其不能履约者。
19.2如本合同经甲方解除或终止时,乙方应立即停工,负责遣散工人,清理现场,并于甲方通知后,五日内撤离工地。且任凭甲方以任何方式,将全部或划出一部分工程,改交他人承揽或施工,对此乙方不得异议,且应积极配合甲方办理工程报建等相关项目的变更登记手续。
19.3如本合同经甲方解除或终止时,甲方因此所受一切损失,乙方应在甲方指定期限内负责赔偿。
(如因甲方延迟支付任何应支付款项超过日的,乙方有权解除或终止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已运至工地之材料和设备及人员,由此造成本工程的一切损失,由甲方负责,乙方因此所受一切损失,甲方应负责赔偿)
第二十条:不得转让条款
20.1乙方在本工程完成交接予甲方前,无论已完或未完工程,或已运入工地的工程材料均不得转卖、转让或贷与第三者,或以供抵押及其它担保,但经甲方书面同意者,不在此限。
20.2乙方对本合同、本工程及由本合同所生的权利,除经甲方事前书面同意,并有下列情形之一者外,不得将本合同及本工程的全部或一部分转让予第三者:
20.2.1由甲方指定之一部份专门工作,或必须持有某种机具使能完成施工的工程。
20.2.2一部份专门工程转包后显然对工程有利者。
第二十一条:合同期限
本合同自签订之日起生效至乙方依第十六条或法律、法规的规定履行保修责任止。在本合同期限内所生的权益,于合同届满日或解除或终止后,仍为有效。
第二十二条:管辖条款
甲乙双方同意由本合同所生的争议,应协商解决,如协商不成,以甲方营业所在地的法院为第一审管辖法院。
(如甲方营业所在地不在本地的,此条款不能接受)
第二十三条:通知条款
23.1双方通知可以电话、电报、传真、电子邮件、edi、信差、挂号或快递等形式进行。各方书面委派的工地代表可为签收通知之受送达人。
23.2接收通知地址以合同前述所列地址或双方书面确认的地址为准。以邮寄方式通知的,自通知交邮第三日即视为已送达并发生送达之效力。
23.3本合同壹式份,甲方执份,乙方执份。
第二十四条:附则
投标文件或图说附件若与本合同有抵触时,以本合同为准。
立合同人:___________
甲方:___________乙方:___________
有权签字人:___________有权签字人:___________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
工程验收合同篇四
发(总)包单位(甲方)
承(分)包单位(乙方)
根据工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。
一、工程概况:_________________
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3建筑面积
二、承包内容:_________________
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式:_________________
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期:_________________
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协商确定为746个日历天,20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
工程验收合同篇五
发(总)包单位(…甲方)
承(分)包单位(乙方)
根据工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。
一、工程概况:_________________
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3建筑面积
二、承包内容:_________________
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式:_________________
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期:_________________
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协商确定为746个日历天,20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方:___________
乙方:___________
____年_____月_____日
工程验收合同篇六
甲方:电话:代表签字:时间:
乙方:电话:代表签字:时间:
一、费用
人民币_________________元
二、付款方式乙方开始制作,安装完成验收后甲方一次性付清尾款,完工后日内甲方若无异议,将视为质量合格。
三、交货日期合同签订后天。
四、乙方负责为甲方安装
五、保修大字、支架保修
六、双方的责任与义务
1赔偿。
2、甲方无不正当理由拒付货款的,应向乙方支付应付货款的违约金。
3、保修期内如有因质量问题造成的损失由乙方承担。(不可抗力除外)
甲乙双方各执一份。
甲方:电话:代表签字:时间:
乙方:电话:代表签字:时间:
工程验收合同篇七
乙方名称:___________
根据《xxx合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文,结合本工程具体情况,经双方友好协商,本着平等互利的原则,达成以下协议:
1、工程名称:___________。
2、工程地点:___________。
3、工程内容:___________。
4、承包方式:___________。
1、本工程幕墙按实际结算;
2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算;
3、支付方式:合同签订后支付30%预付款,工程完工80%后。付40%,剩余款项验收合格一次性付清。
1、负责属于甲方办理的手续;
2、负责与工程其它工程施工队的协调工作;
3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等;
4、提供乙方现场仓库等临时设施;
1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工,在施工中如需变更者,应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工,做到落手清。
1、本合同一式两份,双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效,在竣工结算,甲方支付款项完毕,即告终止。
甲、乙双方因合同发生争议,按以下顺序采用一种方法解决。
(1)甲乙双方互相协商,如协商不成采用以下条宽执行。
(2)向合同签定地人民法院起诉。
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
工程验收合同篇八
乙方:_________
甲方因需要购置一批窗帘,经市场询价,确定乙方为供货单位,现经甲乙双方协商订立以下购置合同条款,共同遵守。
1、质量标准:
保修期,本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
2、造价:
工程总价为人民币_________(注:附表)
3、工期:
由甲乙双方签定合同后,__天内可以完工。若因装修原因,乙方可以在甲方的`要求下按时完工。
4、其它具体规定
(1)因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。
(2)执行合同期间,甲方派人随乙方并负责开、关门,乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修和摆放的物件。
5、其它未尽事宜,由双方协商解决。
6、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
7、本合同签字盖章立即生效。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
工程验收合同篇九
【案情】
10月29日,被告四通公司与业主上饶乐江公路建设管理处就修建乐江线弋阳段公路工程项目签订了一份合同,合同生效后,四通公司将该工程交给无工程施工资质的德兴分局实施、运作,约定德兴分局将工程造价的3%作为管理费上交给四通公司。
月10日,德兴分局组建了新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部,项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工。施工完成验收合格后,项目经理部拖欠原告周国华、周克荣工程款项未付,双方产生纠纷,周国华、周克荣诉至法院,要求支付工程款及延期付款利息。
【分歧】
本案的焦点主要有二:一是谁是合格的被告?二是建筑施工合同无效后,谁是最后责任的承担者?在本案的审理过程中,主要有以下几种意见:
另外,根据合同相对性原则,对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为,只能由德兴分局承担过错责任。
第二种意见认为:四通公司是被告,德兴分局不是被告。乐江线弋阳段公路工程项目是由四通公司与业主签订合同承建的。合同生效后,四通公司将该工程交给无工程施工资质的德兴分局实施、运作,而新余四通路桥建设有限公司项目经理部是德兴分局组建的。项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为,是德兴分局借用四通公司资质的行为。根据有关法律规定,经营证书是一个建筑企业民事行为能力的主要体现之一,任何出借和借用行为都是违法的,所以,应该由四通公司对自己的过错承担责任。从案件事实来看,德兴分局确实将工程造价的3%作为管理费上交给四通公司,四通公司是实际利益的获得者,理应由其承担责任。
【评析】
笔者不赞同上述两种观点。笔者认为,本案中的四通公司和德兴公司是共同被告,应承担连带清偿责任。理由如下:
第一,对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部与德兴分局之间关系的分析。新余四通路桥建设有限责任公司是德兴分局为修建乐江线弋阳段公路工程项目组建的项目经理部,项目经理部本身不具有独立的法人资格,对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为,应由德兴分局承担责任。
工程验收合同篇十
乙方(供货方):
甲方因需要购置一批成品窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:
1、工程慨况:
甲方因需要购置一批成品窗帘,由乙方负责供货并安装。
2、承包方式:
乙方包工包料,不得转包、分包。
3、承包内容:
详见附表(窗位及成品清单)。
4、工期:,从乙方收到甲方预付款次日起算。第二、工程造价及付款方式
1、工程总造价为:
2、本合同签订时,甲方需预付工程总造价的xx%即人民币xx元,乙方收到甲方预付款后才下单生产。
3、工程总造价的xx%的余款,甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。
1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;
3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改,直到验收合格;
4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。
窗帘布料包修期为2年,人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应,48小时内排除故障。
2、由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加或减少结算款。
3、由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的`处罚金,但不可抗因素引起的工期延误除外。
4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因,致使合同工期延误的责任应由甲方承担。
甲方:
乙方:
日期:
工程验收合同篇十一
甲方:
乙方:
甲方将其下属酒店客房××个窗户窗帘交由乙方制作安装,根据国家法律规定,本着平等互利,协商一致的原则,制定本合同。
一、总价:甲方以每幅窗帘××元的价格承包给乙方,总造价×××元整(大写×××××××××)。
二、质量标准:乙方按照甲方已审定的`样品(净面遮光布和白纱两层)进行制作和安装。
三、交货期限及验收:自合同签定之日起,乙方应全力以赴,于一个月内完工,并通知甲方在三日内验收,如有异议当场提出,乙方立即修改。
四、付款方式及日期:合同签订时甲方向乙方预付)的工程款,并于工程完工验收合格之日起××日内付清剩余工程款。
五、售后服务:乙方向甲方交验窗帘后一年内,因窗帘质量及窗帘安装原因导致的问题,乙方无条件给予维修;甲方人为损坏情况下,乙方负责修复,甲方需自行购买配件及支付维修费。
六、违约责任:乙方自合同签订之日起一个月内必须完工(因甲方原因影响工期的,时间顺延),每超出一天付全工程款0.5%的违约金(不包括甲方验收中提出的问题所需修改的时间)。
七、本合同未尽事宜,需双方协商一致后妥善解决,有补充协议的,签订后与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
日期:年月日
工程验收合同篇十二
笔者认为,对于可供工程价款结算参照的合同约定范围不宜过宽,具体可供参照的价款结算条款范围可以参照《建设工程价款纬算暂行办法》第七条之规定,即(一)工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支讨方式;(二)约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法;(三)工程竣工价款的结算与支方式、数额及时限;(四)工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时限。
至于逾期竣工违约金、质量末达约定标准的违约金、逾期可得利益等,笔者认为应排除在参照范围之内,否则,工程施工合同无效与有效的结果则无明显区别,不利于建设工程市场秩序的建立,亦不利于理清工程施工合同无效时的各方责任。