随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
工业产品买卖合同赔偿标准篇一
需方：合同编号：供方：签订地点：
第一条：标的.名称、商标、型号、单价、数量签订时间：年月日(注：空格如不够，可以另接)
第二条：质量要求技术标准：供方所提供的产品均符合jg3050-1998鄂公消可17-164标准，并提供材质书、合格证等相关的质量证明书。因供方制造原因出现的质量问题，由供方负责。
第三条：交(提)货方式地点：供方接需方传真后分批发货，并负责送到荆州天然气公司仓库或施工工地。
第四条：运输方式及到达站港和费用负担：到荆州天然气公司仓库前的所有运输费用由供方承担。第五条：合理损耗及计算方法：按生产厂家的企业标准。
第七条：结算方式及期限：需、供双方核对当月单据，每月结算一次。供方开具增值税发票(17%增值税额)，需方按实际结算数量据实付款。
第八条：如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
第九条：违约责任：供方若不能及时交货或所交货物与合同标的不符，需方有权拒收并追究供方法律责任;需方若不能按合同条款及时付款，供方有权终止供货并追究需方法律责任。
第十条：解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以在合同签订所在地申请仲裁委员会仲裁和向法院提起诉讼。
第十一条：其它约定事项：双方协商。
第十二条：本合同一式四份，供需双方各执二份，自签订日起生效。
有效期限：年月日至年月日。
供方需方
供方(盖章)：需方(盖章)：住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：
工业产品买卖合同赔偿标准篇二
出卖人：北京赛雅思软件科技有限公司（以下简称甲方）
买受人：______________（以下简称称乙方）
兹为__货物买卖，经双一致方同意签订协议如下：
第一条乙方向甲方订购___货物2台试用，协议签订后_________个工作日内由甲方交付货样同品同种类同质的货物________ 2台于乙方试用。试用期满，乙方对甲方产品无异议的应与甲方签订后续20台同类产品的买卖合同。产品具体性能及参数见附表1。
第二条本件产品买卖货款议定每件人民币__万__仟__佰元（共人民币___万__仟__佰元）。乙方应于合同签订后的3个工作日内交付甲方货款总价值的_________%（人民币_________万元），甲方在收到款项后3个工作日内即行发货。
第三条乙方试用期为_________天，试用期满，乙方应将试用结果及时以书面形式通知甲方。乙方没有通知或怠于通知的，视为乙方认可。并于试用期满之日起接受甲方产品和本合同内容。
第四条试用期满，乙方没有对甲方产品提出异议的，应自使用期满之次日起与甲方签订20台相同产品的'买卖合同。合同具体内容另行约定。
第五条在试用期内，乙方提出合理理由并有确切证据证明甲方产品存在技术缺陷，不能满足乙方正常生产需要的，应于发现该问题的3个工作日内以书面形式通知甲方，甲方在收到通知后应及时派技术人员查验、修理。经修理仍不能满足乙方要求或乙方有正当理由认为没有修理的需要时，该试用合同终止。
第六条试用合同终止后，乙方应原本返还甲方产品。甲方在扣除乙方试用期内的合理费用后返还甲方预付款。
第七条试用期满，乙方既不与甲方签订后续20台同类产品买卖合同，又不支付2台试用产品余款的，甲方有权于3个工作日内以书面形式予以催告。乙方在收到甲方催告后的2个工作日内仍不付款也不签订后续合同的，甲方有权收回交付的产品。乙方交付的预付款部分不予退还。并收取合同总价款的_________%作为违约金。
第八条乙方预知届期不能付款的，可于5个工作日前通知甲方展延日期交货。是否同意由甲方决定。
第九条产品价格如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等情况。
第十条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于__日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除本协议。因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。
第十一条因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。由此造成的损失双方自行承担。
第十二条在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人应通过友好协商的方式解决，若友好协商解决未果，则双方一致同意提请北京市海淀区人民法院处理。
本合同一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效。甲、乙双方各执一份，具有同等效力。附件与本合同具有同等法律效力，并同时使用。
卖方（甲方）：________
地址：__________
买方（乙方）：__________
地址：__________
__________年__月__日
工业产品买卖合同赔偿标准篇三
第三条：出卖人对质量负责的条件及期限：按公司三包规定
第四条：包装标准、包装物的供应与回收：无
第五条：随机的必备品、配件，工具数量及供应办法：按公司配备标准
第六条：合理损耗标准及计算方法：无
第七条：标的物所有权自付清货款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于公司所有。
第八条：交(提)货方式、地点：在 公司自提。
第九条：运输方式及到达站(港)和费用负担：买受人自理。
第十条：检验标准、方法、地点及期限：无
第十一条：成套设备的安装与调试：技术指导、调试。
第十二条：结算方式、时间及地点：合同签订后 内全部付清合同货款后在公司内提货。
第十三条：担保方式(也可另立担保合同)：无
第十四条：本合同解除条件：履行后解除。
第十五条：违约责任：由违约方负责，双方确保履约合同，如单方面撤销合同，违约方向对方赔偿合同额的39;10%。
第十六条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，依法向 人民法院起诉。
第十七条：本合同自签订之日起生效。
第十八条：其他约定事项：无出卖人 买受人出卖人： 住所： 出卖人： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电话： 传真： 开户银行： 开户银行：账号： 账号：编码： 编码：工业产品买卖合同范x二出卖方： 买受方: 工程名称：合同编号： 签订地点： 签订时间：____月____日根据我国《民法典》的有关规定，出卖方与买受方根据工业产品买卖合同的要求，本着互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 标的物、数量、价款：
第二条 质量标准：产品质量符合相关国家标准要求指标值。
第三条 出卖方对质量负责的条件及期限：标的物未达到本合同规定的质量条款(
第二条)标准要求，由出卖方承担(更换合格品或退货)，负责期限：。
第四条 包装标准、包装物的供应与回收： 。
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 。
第六条 合理损耗标准及计算方法：无，由出卖方承担。
第七条 标的物所有权：自交货时起转移，但买受方未履行支付价款义务时，标的物属于出卖方所有。
第八条 交(提)货时间、方式、地点：交货时间为合同生效后 天起，于 天内交货完毕;方式：买受方自提或由出卖方代办运输，交货地点： 。
第九条 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式： ;到达地： ;费用负担： 。
第十条 检验标准、方法、地点及期限：买受方在收货地点按本合同规定的质量条款(
第二条)检验，或指定具备相应资质的检验机构提供相关检验依据;质量异议提出时间为标的物到达后十五天内;期间无异议等同为验收合格。
第十一条 安装与调试：出卖人提供相关《产品使用说明书》,如需出卖方技术人员赴现场配合指导，所产生的费用由买受方承担。
第十二条 结算方式、时间及地点：款到发货。
第十三条 担保方式(也可另立担保合同)：无 。
第十四条 本合同解除的条件：待货款两清后，本合同自动解除。
第十五条 违约责任:按民法典有关条例，出卖方不能按期供货，每天按货款的0.5%扣罚违约金，迟一天扣罚一天;买受方未能按时支付合同约定的款项每天按货款的0.5%扣罚违约金，迟一天扣罚一天。
(一)种方式解决：(双方当事人只能选一种)
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向当地人民法院提起诉讼。
第十七条 本合同自：出卖方收到买受方预付款起生效，至合同所有约定完毕之日终止。
第十八条 不可抗力：遇严重自然灾害、战争等不可抗力事件，由双方协商延期或终止合同。
工业产品买卖合同赔偿标准篇四
买方：___________________
卖方：___________________
根据有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成协议如下：
第一条产品名称、商标、型号、数量、金额，交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写)：
(注：空格如不够用，可以另接。)
第二条产品质量要求
执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物，石纹及颜色可能有差异，另附产品样品，作为合同附件。
第三条包装标准、包装物的供应与回收
________________________________________________。
第四条交(提)货地点、方式
________________________________
第五条验收方法
________________________________。
第六条付款方式及时间
双方约定以第________________种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)________________元(定金不得超过总价款20%)，交(提)货验收后一次性支付余款。
(二)________________。
第七条违约责任
(一)卖方违约责任：
1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的，如果买方同意利用，应当按质论价;如果买方不能利用的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________________%的.违约金;迟延交货超过________________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的经济损失，已支付的定金无权要求返还。
(三)任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前
________________天通知对方，征得同意，否则应承担违约责任。
第八条合同争议的解决方式
本合同项下发生的争议，由买卖双方协商解决或申请调解解决;协商或调解不成，按下列第________________种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)向人民法院起诉。
第九条其他约定事项
________________________________。
第十条本合同自双方签字盖章之日生效，共一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买方：________________卖方：________________
账号：________________账号：________________
电话：________________电话：________________
签订地点：_________
签订时间：_________
工业产品买卖合同赔偿标准篇五
(xxxx)成民终字第1029号
上诉人(原审被告)四川核威成套设备有限责任公司(以下简称核威公司)。
住所地：成都市一环路南三段中国核动力设计研究院a座501号。
法定代表人阎涌，总经理。
委托代理人周文燕，核威公司工作人员。
委托代理人马容生，四川蜀都律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)上海开维喜阀门有限公司(以下简称开维喜公司)。
住所地：上海市奉贤区拓林镇新中路16号。
法定代表人卓育成，董事长。
委托代理人管必合，开维喜公司法律顾问。
上诉人核威公司因买卖合同纠纷一案，不服成都市成华区人民法院(xxxx成华民初字第1969号民事判决，向本院提起上诉。
本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。
上诉人核威公司委托代理人周文燕、马容生，被上诉人开维喜公司委托代理人管必合均到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原审法院查明，xxxx年5月5日，核威公司与开维喜公司签订了《工业品买卖合同》和《供水站用阀门供货清单》，约定，由开维喜公司向核威公司供应一批该公司生产的各种规格的阀门，设备安装地为四川德胜集团钢铁有限公司。
同年9月11日，双方又签订了一份《工业品买卖合同》和《上海开维喜阀门有限公司报价单》，约定开维喜公司向核威公司供应的设备安装地为四川乐山市福华纸业有限责任公司(以下简称福华公司);xxxx年9月12日，双方再次签订了一份《工业品买卖合同》，约定所供应设备安装地为云南楚州禄丰县金山镇。
上述三份合同及合同附件约定了供货总价值分别为592 529元、670 000元、120 000元，产品质量标准按国家标准执行，质保期三年;开维喜公司负责产品的调试安装，合同还对结算方式、时间、地点以及交付的方式和时间等进行了约定。
合同单价及产品名称、规格、型号在合同附件《供水站用阀门供货清单》和《上海开维喜阀门有限公司报价单》中进行了明确,双方在xxx年9月11日的合同中约定交货期为xxx年10月15日,xxxx年9月12日的合同中约定交货期为xxxx年10月10日。
“折扣后,结算价170 000元”的意见并签名。
与此同时,核威公司与福华公司于xxxx年9月9日签订了一份《产品订货合同》,约定由核威公司向福华公司供应价值991 963元的阀门,用于福华公司纸浆改扩建工程。
载明:一、甲方(开维喜公司)已供货总值为1 633 758.6元,乙方(核威公司)已支付货款805 711元,尚余货款828 047.6元,其中300 000元由张敏代付,另398 047.6元定于xxxx年8月31日前用钢材抵扣,质保金130 000元质保期满后付清。
二、甲乙双方的钢材抵扣货款事宜按如下标准执行:甲方认可钢材的购入价为3420/t,卖出价为3000/t,由乙方负责处理。
开维喜公司成都办事处和核威公司分别在该协议书上加盖单位印章。
该协议签订后,核威公司履行了以钢材抵扣货款398047.6元的义务,尚余货款430 000元没有支付。
开维喜公司持与核威公司xxx年8月9日签订的《协议书》,要求核威公司履行付款义务未果,引起纠纷,开维喜公司向法院提起诉讼,要求核威公司履行货款430 000元及利息的支付义务。
原审法院认为，本案双方当事人因买卖合同形成的债务事实清楚,有双方xxxx年8月9日签订的《协议书》予以佐证。
依照法律规定,若第三人逾期未履行代偿义务,仍应由合同债务人承担逾期付款的违约责任,因此,本案核威公司应承担继续向开维喜公司支付货款的义务。
因此开维喜公司以向核威公司送达产品装箱单、通用阀门供货要求的方式已变更为质量保证期的反驳理由不能成立。
质量保证期应从货物交付安装调试后开始计算，三年后届满。
因合同约定的最晚的交货期也是在xxxx年10月15日，庭审中，核威公司未提出开维喜公司逾期交货的抗辩事实，那么可以推定，开维喜公司是按期交付货物的，质保期应从约定的交货期开始计算，质保期应在xxxx年10月15日届满。
本案13万元质保金约定的支付期限已经届满，核威公司应当支付。
综上，开维喜公司要求核威公司支付货款及部分资金利息的诉讼请求符合法律规定，原审法院予以支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十五条、第一百零七条之规定，判决如下：核威公司向开维喜公司支付货款30万元及资金利息(从xxx年8月10日至付清30万元货款之日止，按照中国人民银行同期流动资金贷款利率计算);核威公司向开维喜公司支付货款130 000元。
案件受理费9099元，其他诉讼费4549元，合计13 648元，由核威公司承担。
一审宣判后，核威公司不服，向本院提出上诉，请求撤销一审判决，依法发回重审;上诉费用由被上诉人承担。
所以上诉人向一审法院提出中止审理的书面申请，但一审法院不予采纳。
综上，一审判决事实认定不清，适用法律不当，违背诉讼程序，请求二审法院依法发回重审。
被上诉人开维喜公司答辩称，上诉人的请求于法无据，我方交付的产品是合格产品，xxx4年8月9日签订的《协议书》没有提到任何质量问题，该《协议书》是双方真实意思表示，数额确定，不存在质量瑕疵的抗辩理由。
一审法院判决事实清楚，证据充分，请求二审法院依法予以维持。
本院二审查明的事实与一审查明的事实一致。
本院认为，上诉人核威公司与被上诉人开维喜公司之间的买卖合同关系真实有效，且已实际履行。
双方根据买卖合同所签《协议书》是双方当事人的真实意思表示，签约主体适格，其内容不违反国家相关法律法规的规定，且已部分履行，当属有效。
由于张敏并未向开维喜公司支付由其代付的30万元货款，核威公司应当向开维喜公司承担逾期付款的违约责任，故，核威公司应当向开维喜公司支付货款30万元及相应利息。
核威公司对开维喜公司主张的其按合同约定交货并未提出异议，故应认定三份买卖合同约定的质保期已于xxxx年10月15日届满，核威公司应当按照《协议书》的约定向开维喜公司支付质保金13万元。
对于上诉人核威公司提出的开维喜公司交付的货物存在质量问题，不应支付货款及质保金的上诉理由，因本案解决的是开维喜公司要求核威公司支付货款的买卖合同纠纷，对于核威公司提出的开维喜公司提供的货物存在质量问题，应当另案解决。
对于上诉人核威公司提出一审法院应当中止审理而未中止，违反法定程序的问题。
由于核威公司提出的中止审理的理由，并不符合《中华人民共和国民事诉讼法》关于中止审理的规定，故一审法院未中止审理并未违反相关法律规定。
综上，上诉人核威公司的上诉理由均不成立，本院不予支持。
原审判决审判程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。
据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件诉讼费承担方式不变，二审案件受理费9 099元，由上诉人四川核威成套设备有限责任公司承担。
本判决为终审判决。
审 判 长 苟文山
代理审判员 黄 寅
代理审判员 宋 巍
二oo七年五月十七日
书 记 员 何 瑶
买方:___________________
卖方:___________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成协议如下:
第一条 产品名称、商标、型号、数量、金额，交(提)货时间及数量:
产品名称
牌号
商标
规格
型号
计量
单位
数 量
单价
金 额
交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写):
(注:空格如不够用，可以另接。)
第二条 产品质量要求:执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物，石纹及颜色可能有差异，另附产品样品，作为合同附件。
________________。
第四条 交(提)货地点、方式________________
________________。
________________
第五条 验收方法:________________
________________。
第六条 付款方式及时间:双方约定以第________________种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)________________元(定金不得超过总价款20%)，交(提)货验收后一次性支付余款。
(二)________________。
第七条 违约责任:
(一)卖方违约责任:
1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的，如果买方同意利用，应当按质论价;如果买方不能利用的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金;迟延交货超过________________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的经济损失，已支付的定金无权要求返还。
(三)任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前
________________天通知对方，征得同意，否则应承担违约责任。
第八条 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议，由买卖双方协商解决或申请调解解决;协商或调解不成，按下列第________________种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项:________________________________。
第十条 本合同自双方签字盖章之日生效，共一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买 方 卖 方
工业产品买卖合同赔偿标准篇六
卖方：___________________
根据有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成协议如下：
第一条产品名称、商标、型号、数量、金额，交(提)货时间及数量
合计人民币金额(大写)：
(注：空格如不够用，可以另接。)
第二条产品质量要求
执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物，石纹及颜色可能有差异，另附产品样品，作为合同附件。
第三条包装标准、包装物的供应与回收
________________________________________________。
第四条交(提)货地点、方式
________________________________
第五条验收方法
________________________________。
第六条付款方式及时间
双方约定以第________________种方式支付价款。
(一)签订本合同时，买方支付(定金/预付款)________________元(定金不得超过总价款20%)，交(提)货验收后一次性支付余款。
(二)________________。
第七条违约责任
(一)卖方违约责任：
1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的，如果买方同意利用，应当按质论价;如果买方不能利用的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款________________%的违约金;迟延交货超过________________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________________%的违约金。
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的经济损失，已支付的定金无权要求返还。
(三)任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前
________________天通知对方，征得同意，否则应承担违约责任。
第八条合同争议的解决方式
本合同项下发生的争议，由买卖双方协商解决或申请调解解决;协商或调解不成，按下列第________________种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)向人民法院起诉。
第九条其他约定事项
________________________________。
第十条本合同自双方签字盖章之日生效，共一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买方：________________卖方：________________
账号：________________账号：________________
电话：________________电话：________________
签订地点：
签订时间：
工业产品的买卖合同
【荐】工业产品买卖合同
工业产品买卖合同【精】
工业产品买卖合同【荐】
工业产品买卖合同【热】
【推荐】工业产品买卖合同
【热门】工业产品买卖合同
【热】工业产品买卖合同
工业产品买卖合同【推荐】
【精】工业产品买卖合同
工业产品买卖合同赔偿标准篇七
生产活动成果的形式，可分为物质产品和工业性作业。工业产品
买卖合同
怎么写呢?以下是本站小编整理的工业产品买卖合同，欢迎参考阅读。甲方：内蒙古鄂尔多斯热电有限责任公司 签订日期： 乙方： 签订地址：
一、 产品名称、型号：
保质期半年，配件符合原机配件。
二、 交(提)货地点、时间及费用承担：汽运至鄂尔多斯热电厂，一周内交货，费用由供货方承担。
三、 验收标准、方法及提出异议期限：需方接收货物后及时验收，并在15日内提出质量异议，否则，视为通过验收。
四、 结算方式及期限：货到验收合格后，一次性付清全款。
五、 违约责任：按《合同法》有关条例执行。
六、 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争执，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。
七、 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方：乙方：日期：
需方： 合同编号： 供方： 签订地点：
第一条：标的名称、商标、型号、单价、 数量 签订时间： 年 月 日(注：空格如不够，可以另接)
第二条：质量要求技术标准：供方所提供的产品均符合jg3050-1998鄂公消可17-164标准，并提供材质书、合格证等相关的质量
证明书
。因供方制造原因出现的质量问题，由供方负责。第三条：交(提)货方式地点：供方接需方传真后分批发货，并负责送到荆州天然气公司仓库或施工工地。
第四条：运输方式及到达站港和费用负担：到荆州天然气公司仓库前的所有运输费用由供方承担。 第五条：合理损耗及计算方法：按生产厂家的企业标准。
第七条：结算方式及期限：需、供双方核对当月单据，每月结算一次。供方开具增值税发票(17%增值税额)，需方按实际结算数量据实付款。
第八条：如需提供担保，另立合同
担保书
，作为合同附件。第九条：违约责任： 供方若不能及时交货或所交货物与合同标的不符，需方有权拒收并追究供方法律责任;需方若不能按合同条款及时付款，供方有权终止供货并追究需方法律责任。
第十条：解决合同纠纷的方式： 合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以在合同签订所在地申请仲裁委员会仲裁和向法院提起诉讼。
第十一条：其它约定事项：双方协商。
第十二条：本合同一式四份，供需双方各执二份，自签订日起生效。
有效期限： 年 月 日 至 年 月日。
供 方 需 方
供方(盖章)： 需方(盖章)： 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码：
供方：莱芜永达机械科技有限公司 合同编号：650
需方：莱芜市泰融经贸有限公司 签约地点：莱芜市钢城区 签订日期：20xx年11 月2 日 双方本着平等自愿、公平互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规订立本销售合同：
第四条：运输方式及到达站(港)和费用承担：需方承担运费，供方找车并承担货到需方厂内前的一切费用。
第五条：结算方式：货到放款，以现金方式结算。价格随钢厂价格遇涨则涨遇落则落，以钢厂月底结算价格每吨加价50元整，货到后付款，需方如逾期付款，按逾期付款总额的日千分之三偿付违约金。(钢厂给供方的优惠政策全部由供方享受)
第六条：质量技术条件执行生产厂家现行标准;产品提出异议的期限：自买方接到货物一 个月内;如需方不能正常使用需方有权利要求退货或换货，提出书面及实物证明，供方向厂家反映后由钢厂协助处理赔偿损失。
第七条：计重方式、交货公差执行生产厂家现行规定且不得超过千分之三的磅差。 第八条：合同解除条件：供方全部货物到需方厂内后，货款两清时，该合同终止。 第九条：违约责任：有违约方承担全部责任。
第十条：合同争议的解决方案：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，应向起诉方人民法院起诉。
第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：乙方：日期：
工业产品买卖合同赔偿标准篇八
甲方:签定地点:
乙方:签定时间:
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间
合计人民币金额(大写)
(注:空格如不够用，可以另接)
第七条标的`物所有权自————时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于———所有。
法定代表人:____________ 职务:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
记录
合计人民币(大写)
______十、违约责任:____________________十一、合同附件:____________________十二、其他约定事项:
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
有效期限自____年____月____日至_
___年____月____日。
供方(盖章):________________________ 法定代表人:____________委托代理人:
