劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
工程承包合同协议书篇一
2、球磨机内的铅球（在机肚内未出来）
3、铸球炉锅内的电解铅
5、以上4条由中南公司处理作为xxx抵承包期间车间及设备的损耗
6、包装除“德汇”105a的包装箱由xxx带走，其余部分由中南公司处理。
7、塑料电池槽及相关配件，全部抵扣给江西恒鑫（原中南刘总欠恒鑫货款）。
以下为xxx需要带走部分
1、所有蓄电池成品、半成品、极板及半成品极板、板栅、铅零件及所有铅、重锑块、锡以及组装用铅、未完成电池、废电池、废极板、生板（未充电）、铅渣、铅泥。
2、由xxx20xx年购入的`螺杆式空压机一套
3、生产用蓄电池隔板。
目前具体问题需解决
1、工商局、质监以及政府部门由中南公司刘总负责协调解决。
2、解除双方之前协议，并在原乙方xxx货物出厂延期至20xx年4月5日，不再收房租费用。
3、经双方友好协商后，不允许控制xxx的货物及车辆进出。
4、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。本协议一式两份，双方签字生效，具有同等的法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
_________年_________月_________日
工程承包合同协议书篇二
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自签订之日后生效，双方各方各执一份;
2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方：乙方：：
身份证件(复印件)身份证件(复印件)
2月14日
工程承包合同合伙协议范文三
合伙人：
合伙人：
经甲乙双方友好协商本着公平、合理的合作原则达成如下协议;
一、甲方职则：
1、甲方必须按照神朔铁路公司提供的图纸严格施工，如果出现质量问题(除图纸设计问题、正常误差外)均由甲方负责。
2、若在施工过程中有变更事项由神朔铁路公司出据凭证按凭证变更施工。
3、甲方必须保证该工程在保质期内，该工程的质量，如果出现质量问题由甲方负责。
4、甲方必须按照神朔铁路公司施工期限完工(如遇特殊情况，由乙方和神朔铁路公司协商，并订立补充，除外)安全问题：
1、如果在施工过程中造成安全事故(除人为原因外)由甲乙双方按所持股比例进行赔偿。
2、甲乙双方所属工人在工作时间以外所造成的伤亡事故(除加班外)均由甲乙双方各自进行协商纠纷，甲乙双方均可相互负责。
二、工方职责：
1、必须保证工程达到相对付款比例时，神朔铁路公司付相对应的比例款项。
2、当工程竣工验收合格后，乙方必须保证在十二个工作日内所有工程款(除质量保证金外)全部付清，如果在延期十五个工作日内，神朔铁路公司未付清所剩工程款由乙方垫付。
3、乙方保证在正式开工十五个工作日内，向神朔铁路公司协商退回，招标保证金。
4、如果在施工过程中与神朔铁路公司出现争议、纠纷等问题，由乙方出面调解。
三、合作投资和比例
1、该项工程招标保证金由甲方负责。
2、该项工程开工第一笔资金由乙方负责(其金额与保证金相同)。
3、如果甲方资质中标，乙方投资该项工程预算总额的16%-20%，乙方所得利润分红不得大于20%，不得小于15%，剩于该工程款项由甲方负责。
4、如果乙方资质中标，乙方所投资该工程预算总额的15%-17%，乙方所得利润分红不得大于20%，不得小于17%，剩于该工程款项由甲方负责。
5、若用乙方资质，不得再另行收费，(甲方有设备)运输设备钱甲乙平均分配。
6、如遇特殊情况(比如预算、续标、增标等)甲乙双方另行协商。
7、若因任何一方因特殊原因、资金有缺口，在条件允许的情况下，甲乙双方任何一方，可以追加投资，相对应改变投资比例和分红比例。
8、工人保险按持股比例分配
9、合同公证费平均分配。
10、在施工过程中，乙方不得干扰甲方正常施工(除有质量，安全事故外)
四、财务管理
1、合作项目独立建账，独立财务核算，合作项目的全部支出与收入均须从该账户运作。
2、财务由甲方管理。
3、如果出现财务账务纠纷问题，甲乙双方任意一方有权聘请第三方会计进行核算。
4、甲乙双方禁止挪用该工程账务的款项。
五、违约与争议
1、合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设的不得退伙。
2、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应时行赔偿(甲方无故退出外，不赔偿)
3、任何一方在合作过程中，违反本协议约定而使对方遭受损失的守约方的全部损失，由违约方足额赔偿。
4、合伙人之间如发生纠纷，应期协商，本着有利于合伙事业，发展的原则予以解决。
六、本本协议一式两份、甲乙双方各执一份。
七、协议未尽事宜，另行协商。
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
看过工程承包合同合伙协议的人还看了：
2.多人合伙经营协议书范本
工程承包合同协议书篇三
案由：_________________建设工程施工合同纠纷
诉讼请求
3、本案的诉讼费用由被告负担。
事实与理由
原告与被告于_____________年__________月__________日签订了工程施工合同，按照合同约定，原告为被告建设的位于北京市通州区梨园镇某地的某项目b区的1#、2#楼的外墙外保温及饰面装饰工程进行施工，工期为50天，从_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同还约定工程款的 ___ %作为保修款，保修期自竣工之日起______个月，项目最后的结算金额为_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，过了保修期后，该项目并未发现质量问题，被告却以种种理由拒绝返还保修款。
原告认为，被告拒绝返还保修款的行为已构成违约，严重损害了原告的合法权益，故依《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定，特向贵院提起诉讼，请求依法裁判。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
工程承包合同协议书篇四
订立合同双方：
建设单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称发包方）
施工单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称承包方）
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：建筑面积：
第四条：工程价款及付款方法：
第五条：工程期限（开工、竣工时间）
第六条：工程质量标准
第七条：承包形式及材料设备供应
第八条：发包方义务：
１.开工前＿＿＿天，甲方给乙方施工图一式＿＿＿份，并做到“三通一平”；
办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）
２.按协议分工，开工前＿＿＿天甲方办好材料供应并交乙方签认。
３.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
４.按协议负责按期拨款。
５.……
第九条：承包方义务
乙方负责：
１.按协议分工负责材料供应。
２.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前５天交甲方一式二份。
３.按施工图负责组织施工，按期竣工。
４.竣工后，５天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
５.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
６.……
第十条：违约责任及奖励条款
第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本＿＿＿份，承包方、发包方各一份，报送＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：（盖章）承包方：（盖章）
法定代表人：＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
工程承包合同协议书篇五
合伙人：________(以下简称甲方)
合伙人：________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商，本着互惠共赢的原则，就合伙承包_工程事宜，达成如下一致，供各方守信。
在合法(工程质量、安全相关法律规范)的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
合伙项目以工程公司洽谈工程承包合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以甲方名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
1.甲方以现金、设备出资。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例___%。
2.乙方以工程管理经验及工程技术(含当地协调社会关系)，占____%。
乙方按照年薪获得薪酬，年薪人民币六万元整，每月甲方必须确保为乙方借支三千元作为乙方日常生活开支，年内借支额在年底一方兑现薪酬时予以扣除。
1.利润分配，以出资为依据，按所占出资比例比例分配。
2、明确规定：甲方为乙方开支的一切薪酬在工程成本内列支。
3.若工程最终决算结束发生亏损，则按照双方出资比例分担责任和义务。
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐;同时，所有财务收入、支出必须经乙方签字确认，否则未经乙方签字确认的一切收支均不列入合伙工程项目财务发生额，属于单方面个人行为，由具体单方面行为方负责造成的一切责任。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;同时，甲方参与合伙项目的日常管理。
3.合伙工程项目涉及的一切相关事项由甲、乙双方共同商定决策，未经双方决策而一方单独决定后造成的一切损失由该行为方负责，另一方不承担任何责任和义务。
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
1.本协议自签订之日后生效，双方各方各执一份;
2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方： 乙方：
身份证件(复印件) 身份证件(复印件)
___年__月___日
工程承包合同协议书篇六
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，就工程承包给乙方施工，并达成以下合同条款，供甲乙双方共同遵守。
一、承包方式：包工包料。
二、工程内容：
____x工程选用浙江嘉兴“实德”80系列白色推拉窗塑钢型材（可安装纱窗），88系列白色推拉门型材（可安装纱门），中空玻璃为5+6a+5，窗玻璃颜色为外层豆绿色，里层白色，门玻璃颜色为白色。玻璃生产厂家系“”公司。
三、工程质量标准及要求：
1、严格按国家门窗规范及本工程门窗施工大样图的标准进行制作安装，并达到__市质监站验收要求。
2、积极配合工程土建工程施工进度安装门窗，做到不误工期。
3、选用优质、配套的门窗小五金及安装配件（按样品）。
4、外墙密封胶选用防水黑色建筑用硅胶（广东产，欧来雅品牌），做到美观，密封不渗漏。
四、门窗工程面积按实际丈量面积计算，目前暂定工程量约平方米。
五、工程单价：
1、塑钢窗单价每平方米为元。（不含税）
2、塑钢门单价每平方米为元。（不含税）
3、如需安装钢化玻璃，每平方米增加15元。
4、如需在固定玻璃窗及门、窗、扇玻璃原胶条的基础上，再打密封胶（广东欧莱雅牌硅胶），每平方米增加2元。
六、付款方式：
门窗外柜安装完毕，付总工程款的40%；门窗内扇安装完毕，付总工程款的40%；工程竣工验收合格后结清全部工程款。
七、甲方负责协调与土建施工方的关系，乙方提供产品合格证，质保书等有关资料。
八、乙方进场施工必须注意安全，施工过程中出现的一切安全问题都由乙方负责。做到文明施工。
九、违约责任：
甲、乙双方无论一方违约均按总工程款的20%支付违约金。发生合同纠纷时，双方协商解决或移交相关部门仲裁。
十、未尽事宜，双方补充协商解决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字、盖章生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日
工程承包合同协议书篇七
发包单位：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。
1、护坡
（1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42。5，砖要好质量的青砖或红砖）。
（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
（3）、完工后做围墙10米左右。
（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收
第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
第十条：其它
本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。
发包单位（甲方）（盖章）
授权代理人（签字或盖章）：联系电话：
承包人（签字或盖章）：联系电话：
年月日
工程承包合同协议书篇八
湖北迪峰换热器股份有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)于日于大冶市签订本合同。
项目事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。
第一条合同概要
1、弱电管井
2、厂房桥架
3、机房装修
4、综合布线
5、监控设备
6、网络设备
7、背景音乐
乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单(详见本合同的附件)由双方在签订本合同时一同予以确认。
第三条合同总价款
1、合同总价款为(小写)?753，000元，(大写)人民币：柒拾伍万叁仟元整。
2、本合同总价款已含国家正规的税务发票及政府规费(如需)等全部费用。
2、乙方安排系统安装调试，项目结束，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，乙方即开据合同金额100%的正规税务发票。
第五条质量保证期及售后方式
1、质量保证期：自双方签署书面的验收合格文件且全套弱电系统连同技术文件和工程均交付甲方之日(即工程实际竣工日)起计满1年。在该期限内，乙方收到甲方出现使用故障的任何书面通知后，应在2小时内答复，24小时到达现场，乙方负责免费检查及维修至系统正常运行。如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。
2、保修维护响应时间7__24小时。售后电话：.
3、当甲方出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询;电话咨询无法解决的复杂技术问题，乙方应12小时内到现场服务;重大技术问题应在7小时内到现场服务。并保证在24小时内为甲方解决问题。
4、乙方提供对系统的终身维护和技术支持，质量保证期满后，乙方维修本合约项下的系统设备仅收取材料费，免收人员服务费。
5、乙方保证至少一次派出工程人员1-2名至业主单位进行定期巡检保养。具体巡检保养计划可根据用户要求做适当调整。必要时可联系厂家售后服务人员共同进行巡检，以达到更佳效果。第六条工程安装、调试工程工期：严格按照甲方要求执行.
1、甲方应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后在甲方规定时间内安排货物进场，货物到达现场，经甲方初步验收合格后进行安装。
2、工程安装完毕，乙方应于工程安装完毕后7日内调试完毕。系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。
1，质量标准及技术标准以合同附件为准。
2，乙方保证提供的所有设备及材料皆为全新原厂正品，应满足甲方生产、使用的需求，符合合同及附件对系统的要求设计要求、技术要求、品牌要求和甲方的使用要求，并符合国家、行业相关质量标准。
1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。
2、乙方的施工安装调试应严格按规定进程进行，并接受甲方的监督。
3、工程施工完毕后，乙方将派专业技术工程师为甲方操作及管理人员提供系统的技术培训，保证甲方操作及管理人员能正确掌握操作流程及日常故障的检测及排除。
第九条验收和移交
1、验收由甲乙双方技术人员共同进行;
2、主要设备到达现场，乙方应及时申请甲方验收，甲方应在收到乙方书面通知2日内组织验收，并填写验收报告，如发现质量问题，应立即以书面形式向乙方提出。
3、系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方指派人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后，乙方向甲方提供验收资料及工程图纸等相关技术文件，各方在验收报告上签字确认，并由乙方移交给甲方。
第十条违约责任
1、甲方的违约责任
1、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。
2、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%。
3、未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。
6、由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。
2、乙方的违约责任
1、乙方提供的设备不符合本合同及附件规定的，乙方应视系统的具体情况予以修复或更换，并承担因修理、更换造成的相关费用。
2、乙方未按合同规定的期限交付工程，需支付违约金。延迟10天(含10天)之内的，按200元/天支付违约金;超过10天的，按400元/天支付违约金。
3、由于质量整改而造成的进度延误和产生的费用，由乙方承担全部责任。
4、乙方未按合同提供设备保修服务的，应赔偿甲方因此造成的损失。
第十一条责任的免除
1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，均应由本方承担责任。
2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。
第十二条合同的变更和解除
1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。
2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。第十四条纠纷的处理本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向人民法院起诉。
本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份。传真及复印件具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
