每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
原材料采购协议篇一
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：
第一条所购装饰材料基本情况：见附件。
第二条总价合同：合同总价：_________元（大写人民币）；
第三条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的'质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第四条供货：供货时间及地点：按照甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起____日内将货物送达甲方指定的地点。
第五条安装：安装方式为（乙方安装甲方自装）；选择乙方安装的，安装标准为《_______市装饰工程质量验收标准》，《_______市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第六条付款方式：乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票_______次付清。
第七条违约责任：
1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期_______天，则向乙方支付应付款项的_______%违约金。
2、工程竣工后，甲方应及时对乙方进行验收，并在_____个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的_______%违约金。
3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的_______%向甲方支付违约金。
4、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的_______%的违约金。
5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的_______%向甲方支付违约金。
第八条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条本合同______式______份，甲乙双方各持______份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。
________年____月____日________年____月____日。
原材料采购协议篇二
合同编号：_________________。
电气安装工程施工合同书。
发包方(甲方)：_________________。
承包方(乙方)：_________________。
依照国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方经平等友好协商就乙方承建甲方所属_____________项目电气安装工程的相关事宜达成协议，订立本合同以资共遵。
1、工程概况。
1.1工程名称：______________项目电气安装工程。
1.2工程地点：_________________。
1.3工程内容：_________________。
1.3项目高低压配电设备(含楼层配电箱)的安装。
1.3.项目变压器设备安装。
1.3.项目电缆及桥架的安装施工。
1.3.4其它配套和配合工程等，具体施工内容以甲方书面通知确认为准。
1.4承包方式：_________________。
1.4.1本合同工程实行除主材(电缆、高低压配电设备及变压器等)甲供外的工程全包，即：_________________包施工、包次要材料及辅材、包工期、包质量、包验收、包安全等。
2、合同工期。
2.1本合同工程工期为45天。
2.2开工日期：_________________以本合同生效后甲方向乙方书面下达的开工通知确定的开工日期为准。超过开工日期3天乙方仍未组织材料和劳动力等全面进场的，视为乙方违约，甲方有权终止合同。
2.3竣工日期：_________________以乙方全面完成本合同项下工程内容，经甲方验收合格并全部交付给甲方使用之日为竣工日期。
2.4因乙方责任不能按期开工或中途停工而影响的工期不顺延。
2.5非乙方原因造成停电、停水及恶劣天气条件等不可抗力因素而影响施工的，经。
双方签证盖章确认的，工期相应顺延。
3、工程质量标准与检查验收。
3.1本合同工程必须严格按照甲方确认的'施工图纸、说明文件以及国家和行业现行相关安装规范、技术(操作)规程等进行施工。在施工过程中，应随时接受监理、甲方、质量监督站的监督和检查。本合同工程质量必须达到国家和行业质量评定合格标准。
3.2本工程使用的乙方采供的材料、设备等乙方均须提前随产品合格证书及检测报告一起向甲方提交样品，经甲方确认后封样留存。本工程乙方采购的材料、设备进场须提前24小时书面通知甲方代表验收，经甲方检验符合质量标准或样品质量、满足设计及规范要求并签证确认后，乙方方可投入施工。凡采购的材料、设备不符合质量要求或规格有差异的，以及未经甲方签证认可的，应禁止使用。否则，对工程造成的返工责任和经济损失由乙方负责。
3.3工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位的，乙方进行自检，自检合格后提前2天书面通知甲方由甲方组织相关人员进行现场中间交接检查。经检查，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求的，乙方可进行隐蔽或继续下一道工序的施工。乙方未提前通知甲方检查验收就自行封蔽的隐蔽工程，甲方有权要求复验，其复验及返工费均由乙方承担，影响工期的，工期不予顺延。
3.4本合同工程全部施工内容完工、乙方提交书面验收报告后，由甲方会同安装地电力主管部门进行工程验收。验收合格后，双方办理验收手续和工程交接手续。若工程验收不合格，由乙方负责立即组织返工。返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。
3.5工程竣工后15日内，乙方应向甲方提交5套完整的符合规范的竣工图纸、竣工资料，以及相关的工程结算资料。
3.6按国家规定需要进行单项验收的项目，由乙方负责办理相关资料、手续和完成验收手续，甲方参与配合和协调。
4、关于工程计价和工程价款的约定。
4.1工程量计算依据：_________________。
4.1.1经甲方签字盖章认可的施工设计图、设计变更通知书。
4.1.2经双方签字盖章确认的隐蔽工程资料及现场签证。
4.1.3经双方签字盖章确认的工程量收、验方签证。
4.2工程价款计算办法：_________________。
4.2.1使用定额：_________________按20__年《四川省建设工程工程量清单计价定额》电气设备安装工程定额和相关配套定额文本及现行文件为依据套价计取工程价款。
4.2取费标准：_________________。
4.2.1措施项目(一)中的所列环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费四种费用，计取办法和标准按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》(川建发[20__]6号文件)规定执行。
4.2.2措施项目(二)中的所列项目应依据施工条件和需要，由乙方提交书面施工措施方案，经甲方审查同意后且乙方也实际采取了相应措施并经甲方签证确认的，方可计取相应的费用。
4.2.3规费计取：_________________按照相关主管部门核定的本合同乙方单位的规费取费证上核定的取费标准计取。
4.2.4人工费调整按现行相关文件规定中的本地标准计取。
4.3乙供材料价格确认：_________________。
4.3.1本合同工程乙方采购的材料价格统一依据工程造价管理部门发布的工程造价信息上的同期材料价格标准确定材料价格。
甲方：_________________。
乙方：________________。
______年______月______日。
原材料采购协议篇三
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足。
1、达到______省相应的质检验收标准;。
2、按照甲方所需要的规格品牌商标和数量及时供应;。
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输。
1、甲方应提前___天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划___天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。
四、货款支付方式和时间。
计算货款方式及付款约定：货到工地___个月后___个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款___%的违约金。
2、甲方逾期付款的，应按___银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照___银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它。
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后___天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式___份，供方___份，需方___份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
原材料采购协议篇四
甲方：
乙方：
甲方因承建 工程施工，所需要部分工程材料委托乙方代理采购，经双方协商一致，签订如下协议：
一、 委托乙方代理采购材料的品种、计划数量和供应时间
1、甲方施工所需工程材料除甲方自己负责采购供应的大宗材料外，其他材料委托乙方代理采购（清单附后）。供应时间为： 。
2、乙方应按照甲方的施工计划和现场进度情况，及时采购符合要求，包括质量、数量的工程材料。甲方有权对不符合要求的工程材料提出退货的要求，乙方应予以满足并及时提供合格材料。
3、委托乙方代理采购的材料，采购前，乙方必须填报《物资供方评价表》，对供方的信誉和供货能力作出评价，交甲方认可。采购时做到货比三家，严把质量关、价格关。
4、委托乙方代理采购的材料由乙方负责运至工程现场。
5、乙方代理采购的材料质量必须符合国家有关标准和本工程技术规范的要求。乙方对其代理采购的材料质量、数量负责。
二、 代购材料费
1、代理采购的材料价格由双方事先商定，代理采购材料的数量按得到监理和业主签认计量的工程量中所含数量为准（附代购材料费单价清单）。填筑材料按压实方计量。
2、上述代购材料费总额包含材料价、乙方机械、人员、材料装车运输的各种费用及山体开采费、矿产资源费（如果有时），并包含甲方按规定的检验频率检验、抽检的费用及营业税。
3、乙方的代理费为由乙方代理采购的材料总额。代理费包含在总额中。
三、 材料款支付结算
1、乙方代理采购材料费按每月得到监理和业主签认计量的工程量中的乙方代购材料费含量，由甲方工程计量、机料人员和乙方授权代表共同核定总额并签认，报项目经理签字后交项目财务按下述办法支付结算：
（1）乙方代理采购的填筑材料以开采所需炸药、电力、燃润料及运输等有效发票，向甲方办理支付结算。
（2）乙方代理采购的其他材料及运输以开具项目经理部名称的税务发票，向甲方报销。
（3）乙方代理费每半年预付一次，工程结束凭符合规定的发票经双方的授权人签认后结算。
2、由于甲方从业主处得到工程款的滞后因素和确保乙方代理采购的工程材料的质量，乙方承诺：
a、在材料采购过程中，由乙方先行垫付，垫付款不计利息。
b、在每月和最终的材料款支付（报销）中，甲方均可以暂不支付（报销） 5.0 %的材料费用，且不计利息，这部分暂不报销的材料款，在甲方的工程完工且缺陷责任期满后予以结算。
四、罚则
1、由于乙方代理采购的`工程材料的质量因素，使甲方工程受到损失，将在乙方管理费和暂不报销的 5.0 %的材料费中按实际损失抵扣。
2、甲方保证每月按双方签认金额，凭发票在甲方收到业主支付的工
程款后5天内，按上述规定予以支付（报销）。否则，甲方将承担延后报销额的同期银行贷款利息。
五、其他
1、本协议未尽事宜，双方协商并签订补充协议。
2、本协议经双方授权人签字并盖章后生效，在工程完成和有关费用结清后失效。
3、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人： （或授权代表） （或授权代表）
甲方：中国十七冶集团项目经理部 乙方：马鞍山东原建设工程有限公司
甲方项目部及食堂等装修工程施工所需要的装修材料委托乙方代理采购，经双方协商一致，签订如下协议：
一、 委托乙方代理采购材料的品种、数量和供应时间
1、甲方装修施工所需要的主、辅材料都由乙方代购。
2、乙方根据工程提前5天提交申请报告，并注明所需材料的品种、数量和价格给甲方的物供部，由物供部核准后方可采购。
3、甲方有权对不符合要求的材料提出退货，损失由乙方自己承担。
二、 材料费的支付
乙方代购材料费由乙方先行垫付，由甲方核实，在工程竣工后一并连同工程款支付给乙方。（垫付款不计利息）
三、本协议一式三份，甲方留存两份，乙方留存一份，经双方签字、盖章生效。未尽事宜，再行协商。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字 签字
年月
原材料采购协议篇五
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：
第一条所购装饰材料基本情况：见《天津市晟博铭装饰工程有限公司辅材单》。
第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第三条供货价格：乙方在供货期间的价格不得高于市场价。价格因为行业出现浮动，应提前10天通知甲方。如乙方为做到告知，出现的差价乙方自行负担。(具体价格见清单)。
第四条送货服务：乙方在供货期间按照甲方的时间要求免费为送货到指定地点。
第五条。
第六条违约责任：
(一)乙方违约责任：
1.石膏板、轻钢龙骨、大芯板、腻子粉、防水等《具体材料名称见晟博铭装饰工程有限公司辅材单》如经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失.
(二)甲方违约责任：
1.甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条其他约定事项：__________________。
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应承担的责任的，仍以本合同为准。
甲方(章)：委托代理人：联系电话：签订时间：
乙方(章)：委托代理人：联系电话：签订地点：
原材料采购协议篇六
甲方：
乙方：
因甲方施工生产需要，同意由乙方供应甲方建筑用木方、模板，依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方充分协商，订立本合同，以供双方遵照执行。
一、规格、单价：
二、质量标准。
皮、弯曲、裂痕、裂口等缺陷，不得有杂木方，进场后的木方在自然情况下不能产生变形、弯曲等。
三、交货地点、物资验收、计量方法。
交货地点为鼎城区人民医院工程施工现场;到货后由甲方指定堆放场地，乙方自行下货并堆码整齐，满足工地文明施工要求。
甲方安排专人清点数量与签收，以双方现场确认的实际数量为准;对乙方所供材料质量不达标的甲方有权拒收，因周转次数等材质不达标造成的损失均由乙方负责，由甲方从乙方货款保证金中扣除。
因本工程材料用量较大，甲方有权视情况委托其他供应商供货。当甲方通知乙方供货后，乙方不得以任何借口推迟或断供，否则因此造成的损失均由乙方承担，由甲方从乙方货款保证金中扣除。
四、结算价、结算方式。
货款结算中，乙方只对甲方提供普通收款收据结算凭证，甲方按双方协商一致的付款方式将货款转入甲乙双方协商指定的银行账户。
五、付款方式：
地下室顶板混凝土浇筑完成后付之前累计所供材料款的70%;。
主体封顶后付之前累计所供材料款的80%;。
余款在主体封顶后3个月内付清。
六、本合同在履行过程中发生未尽事宜，双方另行协商。
七、本合同一式二份，甲乙双方各一份，自甲、乙双方签字之日起生效，余款付清后自动失效。
甲方乙方。
开户银行：
银行账号：
账户名称：
年月日年月日。
原材料采购协议篇七
甲方：
乙方：
甲乙双方就塑钢门窗材料供货一事，经过双方友好地协商，本着平等、公正的原则达成以下共识，其具体内容如下：
一、工程材料用量，约155吨(以实际用量为准)。
二、材质和质量要求：塑钢为川路牌猪肝红色通休粒，规格为60型，整个工程门窗、材料必须通过建筑外窗承受机械力、抗风压分级测试，符合国家标准规范要求，所有型材及附件辅料都应有厂家的检测报告，出厂合格证、出厂比重表，乙方必须无条件为甲方提供上述所有材料。证明和购货税发票。
四、付款方式。
乙方按甲方提供的数量及规格在约定的时间运送到工程场地后，甲方应以现款方式付给乙方每车材料款的95%货款，余下5%在第二车材料到场时结清，以此方式至整个工程材料供完后，甲方不能扣押乙方任何主辅料供货款。
五、在工程结束时，材料如有余剩，乙方必须按供货价格退还给甲方后余剩材料由乙方自行解决。
六、违约责任。
甲乙方双方如不履行合同或单方面解除合同的，违约方应承担总工程材料5%的违约金，同时，若违约方给对方造成经济损失的，应当承担赔偿经济损失的责任。本合同文字的手写部分与打印部分具有同等法律效力。合同未尽事宜经双方协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字后即刻生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
原材料采购协议篇八
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：____________________(以下简称乙方)。
甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，关于的包装材料印刷事宜达成如下协议：
一、合作方式：甲方委托乙方为甲方印刷包装材料。
二、产品的价格：
根据乙方的报价单，甲方在每次订货时确认(传真订单)。如果有变动，乙方须提前一个月书面通知甲方，否则以原报价格为准。
三、产品质量：
乙方提供的产品必须符合国家标准qb/t1871。
四、订货与确认：
甲方每次向乙方订货时，甲方必须在订货单上写明订购货物名称、规格、数量、价格、金额。
五、交货：
乙方根据甲方的订单，运输至甲方指定的仓库，运输费用由乙方承担。
六、货品验收：
当乙方根据订单交货给甲方，甲方代表在收货时，验收货物是否与订单内容符合，实际数量与订单数量偏差不超过10%，货品在运输途中出现破损，短少或是其他质量问题，由乙方负责。
七、甲方的义务及责任：
1、甲方应向乙方提供甲方的营业执照、税务登记证、商标注册证、等有效证件复印件。
八、乙方的义务与责任：
1、乙方应向甲方提供乙方的营业执照、税务登记证、生产许可证等有效1证件的复印件。
2、乙方不得向第三方泄露与甲方合作的有关商业信息。如违反规定，侵犯了甲方的利益，乙方需赔偿甲方的实际损失。
九、货款的结算：
甲方收到货，经验收合格后，乙方开具该批货增值税发票后结算货款。
十、合同的延长或终止：
1、本合同期满后如果双方业务继续发生，视为合同自动延续。
2、甲、乙双方如要提前终止合同，必须提前一个月以书面形式通知对方。
3、如合同终止，甲方应在6个月内结清乙方货款。
十一、合同的补充、修改及期限：
1、本合同的未尽事宜，经双方协商补充的条款效力同本合同。
2、本合同有效期从____年____月____日至_____年____月____日。
十二、争议解决：
在本合同履行中所发生的一切争议，双方应先友好的协商解决。
十三、违约责任：
如一方违反本合同约定，另一方有权要求赔偿损失及追究法律责任。
十四、其他事项：
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起具有法律效力，
双方必须遵守，任何一方不得擅自修改和终止。
十五、签约地点：
原材料采购协议篇九
双方根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，本着平等、互惠互利原则，就甲方向乙方采购材料用于项目施工相关事宜达成协议如下：
一、采购标的设备、价格、数量。
________________________________________。
2、上述单价已包含了乙方材料费、场内外运输费、技术咨询、产品检测费(不包括复试费用)、直接费、间接费、利润、税费(税率_______%，乙方纳税类型为_________)等全部费用。价格为货物到达甲方指定位置落地价，双方确认价格按约定执行，除合同约定单价价格外甲方不再支付其他任何费用。
3、甲方支付乙方定金_____元，乙方结算的货款必须交付税务机关认可的增值税发票，其款项必须经甲方转账支付给乙方，且开票金额与合同、转账金额一致，否则甲方不予以支付货款。
4、乙方须为甲方开具合法、正式和有效的发票，如甲方或任何第三方在任何时候发现乙方开具的发票不符合要求，乙方应立即重新为甲方开具符合要求的发票，并向甲方支付与不符合要求的发票总金额相等的违约金;如甲方因为乙方开具的发票不符合要求而受到有权机关处罚，乙方还应全额赔偿甲方因该处罚而受到的损失;如乙方因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该处罚不能作为乙方减轻或免除按照上述约定应向甲方承担责任的理由。
二、质量标准。
1、乙方所供应的材料必须满足国家、省、市及行业最新颁布的相关标准及技术规范;材料经国家认可的质检部门一次性检测合格。
2、乙方应随车提供该批材料的出厂质量证明文件(包括产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证、质量保证书等)，否则，甲方有权拒绝接收该批材料，全部损失由乙方承担，乙方对上述证明文件的真实合法性、准确性、有效性、完整性负责。
3、如甲方要求乙方提供其它资料的，乙方应无条件提供。
4、材料交付甲方前的全部费用、风险、责任均由乙方承担;乙方保证材料的制造、包装、标识、运输、装卸和码放等符合国家及工程所在地环保规定、国家有关职业安全健康的法律法规要求，不得对施工环境造成污染、不得对相关人员的安全健康造成损害，并确保最终监测结果达标。
5、其他要求：若甲方所建工程有抗震等级要求的，则乙方应提供满足相应抗震等级要求的材料。
三、验收及交付。
1、乙方保证按本合同的要求，及时足量供应材料。
2、乙方负责将材料运至甲方项目施工现场，甲方、乙方及监理公司派出工作人员联合进行现场验收合格后方可卸车。
3、数量及外观验收：
3.1材料存在锈蚀、弯曲变形、损坏等外观瑕疵的，甲方有权拒绝接收。
3.2乙方按甲方要求码放整齐、完成临时保护措施、插好标识牌。材料的包装、出厂试验检验、运输、装卸、堆码、保护、标识、保险等交付前的全部费用均已包含在单价中、由乙方承担。
4、质量验收：
4.1如材料经检验发生不合格项的，甲方应以书面或电话方式通知乙方，并停止使用该批材料;乙方须在接到通知后24小时内替换并运走停止使用的材料、承担检验费用、赔偿甲方全部损失。
4.2如双方对产品质量及检验结果有异议的，可以共同委托其他具有资质的检测机构重新检测;重新检测费用及因此造成的损失，由责任方承担。重新检验期间，仍按4.1项履行。
四、违约。
3、如乙方违反本合同约定而影响甲方正常施工的，应赔偿甲方全部损失。
4、如乙方所供应的材料在国家、省、市及行业最新颁布的相关质量保修期范围发生的质量问题由乙方负责免费更换或维修。因乙方供应材料不合格而造成的返工所产生的直接及间接损失均由乙方负责。
5、如上述违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
五、争议的解决。
因本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成的，提交哈尔滨仲裁委员会仲裁，此仲裁结果为终局的。
六、合同的生效和终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效，双方在履行完全部合同义务后自行终止。
甲方(签章)：__________乙方(签章)：__________。
原材料采购协议篇十
甲(以下简称方)：
乙(水泥厂)：
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额等。
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货。
年月日前提(供)-吨。其中：-吨。
年月日前提(供)-吨。其中：-吨。
年月日前提(供)-吨。其中：-吨。
年月日前提-吨。其中：-吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1、甲方在年月日前付定金元;。
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年月日前电汇--元;。
年月日前电汇--元;。
年月日前电汇--元;。
年月日前电汇--元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日-日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。
甲方：乙方：
地址：地址：
代表人：代表人：
经办人：经办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
原材料采购协议篇十一
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成以下协议：
第一条：
其产品名称、规格、单价、总价等;(如附表所列)。
第二条：
质量要求。
乙方供给的产品应当贴合下列质量要求：
1、乙方须供给全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须贴合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环保标准，以及国家和行业规定的其他质量要求、技术指标与出厂标准。
3、乙方对其产品保修，保修期为问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负担，保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权利解除合同，另选其他供货商。
其他质量要求：
第三条：
交货时间与地点。
交货时间：--------年----月----日。
交货地点：----------------。
1、乙方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸费用，并在货物交付给甲方前承担风险职责，甲方在交货地点对产品数量、外观检查后验收，对于产品质量不合格或不贴合合同约定的，乙方有权拒收，由乙方承担所以而产生的相关费用。
2、货物需要安装调试的，乙方负责安装调试并承担相关费用，甲方在安装调试完毕后----个工作日内验收。乙方在安装调试过程中应妥善细心，如果对甲方造成损失，应当承担赔偿职责。
3、货物需要安装调试的，乙方应派遣技术人员按合同规定的日程内完成安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”到达预定的性能指标。
4、在安装调试过程中，甲方应供给各种配合条件及辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。
第四条：
付款方式。
本合同付款方式选择如下第(2)种方式：
1、乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票要求甲方支付货款。甲方在收到货物后----天内结清货款。
2、甲方在月日前支付货款给乙方，乙方出具正式发票。
第五条：
违约职责。
甲方职责：
1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量或包装的规格，应提前通知乙方，经乙方同意，能够从新签订书面合同。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值----%的违约金。乙方不一样意退货的，甲方仍须按合同规定收货，产品质量不贴合国家标准、行业规定及合同约定的情形除外。
3、甲方如未按合同约定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额----%计算付给乙方，作为延期付款违约金。
乙方职责：
1、产品品种、规格、质量不贴合本合同规定时，乙方应在24小时内负责保修、保退、保换，并承担所以给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予保修、保退、保换或者产品在保修、保退、保换一次后仍然出现质量问题，则甲方有权解除合同，同时由乙方向甲方支付总货款的----%(比例)的违约金。
2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货，如果乙方逾期交货，则每逾期一日，乙方应按总货款的----%(比例)计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部。
分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，能够退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的----%的违约金。
第六条：
免责条款。
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同能够不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约职责。
第七条：
合同争议解决方式。
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，也可由合同签订地----行政管理部门调解。协商或调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条：
合同生效。
本合同----式----份，甲乙双方各持----份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。
原材料采购协议篇十二
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方本着互惠互利、公平的原则，经友好协商，就如下产品的供需问题达成以下条款，以共同遵守：
第一条产品名称、型号、数量、单位、单价、金额(下表可设为附件一)。
1.具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准，最终结算数量以甲方验收合格的实际供货数量为准，合同总价相应调整。
2.本单价为固定单价，固定单价在合同履行中不做任何调整。
3.本单价组成包括：包装箱内所含附件，运费、装车、卸车、保险费、税费、检验费、热水器安装费及安装辅材费。
第二条技术标准。
乙方交付的产品必须满足：业主招标文件要求、中铁滨河佳园14综合楼安装工程项目范围内图纸要求和中xx公司同业主签订的合同对产品的要求，并提供原生产厂证明，乙方保证执行的标准是尚在版本。
第三条履约联络。
1、乙方应设为代表，电话：，负责协调处理履行合同的一切事务。
2、乙方代表的变更、撤销应提交书面文件并获得甲方的书面认可，甲方有权根据乙方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。
第四条交货地点、方式、运输及包装：
1、交货地点：
2、交货地点：
3、交货方式：乙方负责美的热水器产品的运输、安装和调试，调试合格达到合同要求标准后交由甲方验收，费用由乙方承担。
(3)甲方指定负责签收货物，电话：货物签收人身份证复印件附后。
3、产品包装：由乙方负责，包装方式按照相关规定合理包装。
第五条质量保证。
1、乙方对所售产品保证质量，并提供检验报告、合格证或甲方要求提供的其它质量证明文件。甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品，拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品，由此产生的所有费用及责任均由乙方承担;造成甲方的工期延误或其他经济损失，乙方应责任赔偿。
2、乙方提供的进口产品及备件，须提供原产地证明书。
3、乙方提供的技术文件资料应是清晰的、正确的、完整的。
4、质保期期满后，乙方应继续为甲方提供修理和更换的方便。但由此产生的费用均由甲方或业主负担。
5、工程结束后________年内，乙方必须保证其无论是否继续生产都能向运行单位提供备品、备件。
第三方提供产品保证施工需要。如试样不合格甲方有权要求乙方退换所有已供产品或单方面终止合同，由此产生的所有费用及经济损失由乙方承担。
第六条提出异议时间和方法。
1、甲方在验收及使用中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，及时向乙方提出书面异议及处理意见。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在____日内负责处理并书面通知甲方处理情况。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条付款时间、发票。
1、付款时间及发票：
(1)甲乙双方签订合同后，甲方收到业主预付款后于____日内向乙方支付合同总金额的30%。
(2)合同产品全部安装验收合格完工后，乙方提供货物金额的100%发票，甲方应在安装合格后的____日内向乙方支付至合同总金额的100%货款。
2、发票：普通发票或增值税发票，乙方对其提供的发票真实性负责。
3、付款方式：银行转账或承兑汇票。
第八条合同变更或解除。
本合同一经签订，甲乙双方不得随意变更或解除。确因特殊情况需要变更或解除的，提出方需出具书面信函，征得对方同意后方可解除或变更合同。
第九条违约责任。
1、乙方违约责任：
(1)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意使用，应按质论价;甲方不能使用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并赔偿由此给甲方带来的损失。
(2)乙方供货周期为10个工作日，乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之叁计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
(3)本合同确定的单价为固定单价，乙方不得因市场价格的调整而提高价格，或以提高价格为由拒绝供货。否则，乙方应承担违约责任并赔偿由此给甲方带来的一切损失。
2、甲方违约责任：
(1)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之叁计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
(2)其它：
第十条不可抗力。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在____日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十一条售后与服务。
根据乙方生产商售后规定，该机内胆漏水________年包换，遥控器、花洒、软管、旋钮，包修________年(不负责上门更换，用户凭购买凭证和完整的旧件到当地维修部更换);镁棒包修________年，终身上门更换乙方厂商专用镁棒(保外超过20公里收取远程费用，详见备注)，仅收取镁棒材料费40元(为延长热水器的使用寿命，建议每________年更换一次)。
第十二条争议解决。
争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，向需方法人机构所在地人民法院诉讼解决。
第十三条其它约定。
1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方各执贰份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
返
原材料采购协议篇十三
采购方：供应方：
根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、材料价格清单及总价。
1、材料名称;数量;单价;金额：总价：元人民币(小写)总价：元整(大写)。
第二条、交货地点：
第三条、付款方式：
第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)。
第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、违约责任：
1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2)乙方必须按照甲方的'要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：合同执行：
本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。
采购方签字(盖章)：供应方签字(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
联系电话：联系电话：
开户银行：帐号：年月日开户银行：帐号：年月日。
原材料采购协议篇十四
出卖人：(以下简称甲方)。
买受人：(以下简称乙方)。
第一条材料的相关信息和价格。
第二条质量标准：符合gb18173.1-20__标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：交付产品按gb18173.1-20__标准检验，有异议在30日提出有效。
第四条包装物的供应与回收：包装物由出卖人提供，不回收。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
第六条合理损耗标准及计算方法：
第七条标的物所有权自标的物交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点：
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：
第十条检验标准、方法、地点及期限：按gb18173.1-20__标准检验。
第十一条成成套设备的安装与调试：
第十二条结算方式、时间及地点：
第十三条担保方式(也可另立担保合同)：
第十四条本合同解除的条件：
第十五条违约责任：
(一)提交由绥棱县人民法院或仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自依法成立时生效。
第十八条其他约定事项：本合同承包工程无效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
