范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
土地纠纷调解协议书注重篇一
乙方：____________，男，住址__________________。
兹有乙方原分责任田一块，与甲方在分配、管种上发生纠纷，经与双方协商达成以下协议：
一、乙方土地位置，该土地位于原试量棉花厂北边，东邻试高乡镇公路沿，南邻原生产队小路，西邻：______、北邻：______、南北长：______米、东西宽：______米。
二、甲方土地位置：东邻______。西邻______。北邻______。原宅基______。南邻______。南北长______米，东西宽______米。
三、经甲、乙双方协商自愿调换，互不找补土地及财物。
四、自本协议生效之日起，原生产队分给乙方的两块地，即：本协议第一条标明的土地及鹿新运河北沿一块土地三亩（东邻______、西邻______。）的土地使用、所有权归丁建伟所有，其它人不得干涉。
五、本协议自甲、乙双方签字之日起正式生效，且具有法律效力，
任何一方不得违约，否则，违约方承担一切经济及法律责任。
六、本协议一式两份，双方各存一份。
甲方：____________
乙方：____________
监证人：____________
______年______月______日
土地纠纷调解协议书注重篇二
甲方：______县百货公司;
法定代表人：______，系该公司董事长。
乙方：城关镇______村民委员会;
法定代表人：______，系该村村委会主任。
甲、乙双方因土地权属发生争议，经过县信息访问局、城关镇政府、县国土资源局、县商贸办及县政府法制办等部门和单位的协调下，现达成如下协议：
一、甲乙双方一致同意甲方和县商贸办所占土地四至范围以____县百货公司现状占地平面图为准，见本协议附件。甲乙双方所争议的土地使用权归甲方。
二、本协议的附件为____县百货公司占地现状平面图。
三、甲方自愿在公司固定资产处理后一次性付给乙方人民币__万元整(￥___元)。
四、甲方今后在____县百货公司现状占地范围内(以____县百货公司现状占地平面图为准)重建时，乙方不得阻挡。
五、如一方反悔，不履行本协议及附件的义务，自行承担法律责任。
六、本协议及协议附件一式九份，甲、乙双方各执一份，协调部门和单位各执一份，县政府存档二份，自甲乙双方签字后发生法律效力。
甲方：
乙方： ____年十二月六日
土地纠纷调解协议书注重篇三
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司
原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司
乙方：____________公司
________年_____月_____日
土地纠纷调解协议书注重篇四
甲 方：
乙 方：
法定代表人：
丙 方：
法定代表人：
鉴于：
1. ________年6月9日，甲方与丙方签订了《协议书》，约定：甲方将位于____市____镇____村____村民小组62亩土地的经营权让与给丙方经营，在上述土地上开展经营、办公及汽车销售业务;土地经营权年限为17年，自________年6月30日至____年6月14日止;甲方不参与丙方的'经营，丙方在协议生效后每年支付给甲方人民币一百万元收益金。
2. 由于甲与丙双方因履行《协议书》产生纠纷，甲方于________年1月9日作为原告将丙方诉至____市城郊人民法院，该院于________年5月9日作出“(________)城民一初字第190号”一审判决，判决《协议书》合法有效，甲丙双方继续履行协议，丙方支付给甲方的年租金自________年4月20日____市政府批准之日起算。现甲方已对一审判决提起上诉。
3. 丙方为乙方的控股股东，持有乙方股权比例51%。
为使乙方尽快进行国华汽车广场项目的施工建设，经甲、乙、丙三方充分友好协商，达成如下和解协议：
第一条：转让范围及转让价格。
1、乙方一次性购买甲方拥有的、由其依据________年4月1日____市城郊人民法院【(________)城执字第4-6号】民事裁定竞买的、原____大地兰园有限公司200余亩土地中62亩土地的经营权(由于原拍卖所得大部分土地已被政府征用，具体方位由甲、乙双方测量指界确定)，经营使用期限自________年5月26日至____年6月14日止。总价款人民币：____元整(其中包含拆迁智能温室10000平方350万元;种植荫棚12000平方144万元;房屋500平方____元;水井喷灌设施____元;经营损失____元;土地租赁权转让费____元;共计____元。);原《协议书》第七条第二款约定的由甲方分得30%比例各项政府补偿收益费，甲方不再享有，全部归乙方所有。
2、由乙方按照甲方与____市____镇____村民委员会____村民小组(以下简称村民小组)签订的《承包土地协议书》，自__年1月1日始向村民小组支付转让期内的土地租金。
第二条：付款方式及内容。
乙方分三期支付给甲方人民币壹仟万元转让款：
第一期：本协议签字生效后五个工作日内乙方先行向甲方支付____，甲方收到乙方支付的____后十五个工作日内，乙方再行支付给甲方____元;
第二期：第一期转让款____支付完毕后六十日内，乙方支付给甲方人民币____;
第三期：乙方须将余款人民币____元在________年11月31日之前支付完毕。
第三条：《承包土地协议书》变更。
________年11月12日与________年11月18日，甲方与____市____镇____村民委员会____村民小组双方分别签订了《承包土地协议书》及《补充合同》，其《承包土地协议书》中有关条款修改如下：
1. 经甲、乙双方充分协商决定：将《承包土地协议书》中的第五条第四款及第九条进行修改，具体修改内容见甲方与____市____镇____村民委员会____村民小组双方签订的《补充协议》;《补充协议》生效要件为：村民小组代表签字画押，村委会盖章同意;
2. 甲方要确保《承包土地协议书》中未修改条款保持不变;
3. 甲方应在乙方支付第一笔____款项后的60天内完成修改《补充协议》事宜，乙方负有协助义务;如乙方不给予协助配合，由乙方承担相应责任。
4. 如甲方无法在本条第三款约定期限内为乙方完成合同修改事项，则：
(1)________年6月9日甲方与丙方签订了《协议书》继续履行，本和解协议自动解除;
(2)乙方依约已支付的____元转让款，冲抵自________年4月20日始至____年6月14日止的乙方应付全部年租金;
(3)《协议书》第七条第二款约定的由甲方分得30%比例各项政府补偿收益费，甲方不再享有，全部归乙方所有。
5. 甲方郑重承诺：甲方与____市____镇____村民委员会____村民小组双方签订的《补充协议》真实。若有虚假，将向乙方支付违约金人民币____元，且赔偿由此而造成的全部经济损失。
第四条： 甲方义务及违约责任。
1. 甲方在本协议生效并接收到乙方支付的第一期中的____元后三个工作日内主动撤销向____市执法局递交的复议申请，并告知本和解协议已经签署(提供复印件)。否则应支付违约金____万元。
2. 甲方在接收到第一期中的____元转让款后，三个工作日，甲、丙双方共同向二审法院申请调解，并按照本和解协议内容申请法院制作并下达民事调解书。否则支付违约金____元。
3. 甲方在本协议生效后三个工作日内，解除与____丰正华丰田汽车销售服务有限公司签订的土地经营权转让协议等相关文件。逾期，甲方将支付给乙方违约金____元;本协议生效后，若发生第三人对转让的62亩土地主张合法权益(须经司法确认为甲方责任)，则甲方也应支付给乙方违约金____元。
4. 甲方在本协议生效，收到第一期中的____元后二十日内将62亩土地上的全部附着物(房屋、花棚等)拆除完毕。逾期视为甲方自动放弃的财产，乙方可自行处置。
第五条： 乙方义务及违约责任。
1.本协议生效后，乙方若未及时履行支付第一笔款转让款____，逾期超过7个工作日，甲方有权解除本协议，乙方所付款项作为违约金给付甲方;
2. 乙方在支付第二笔____、第三笔____、第四笔____转让款时，每次若逾期超过30天，均应支付____元的违约金;如逾期超过60天(即：当次累计超过60天)，甲方有权解除本协议，乙方所付款项作为违约金给付给甲方，乙方不得对解除协议有异议。
3. 协议解除后30日内，乙方将土地及甲方在上面建的建筑物返还甲方。逾期，则视为自动放弃遗留财产，甲方有权自行处置。
第六条： 本协议生效后，甲方与丙方于________年6月9日签订的《协议书》自动解除。
第七条： 本协议自甲、乙、丙三方签字和盖章之日起生效。本协议一式七份，三方各执两份，报人民法院备案一份，均具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
法定代表人(签章)：
委托人：
乙方(盖章)：
法定代表人(签章)：
委托人：
丙方(盖章)：
法定代表人(签章)：
委托人：
签约时间： 年 月 日
签约地点：
土地纠纷调解协议书注重篇五
申请人：___，男，19__年_月_日出生，汉，现住__市__区__镇__村_ 组。 职业：______。
被申请人：____，男，19__年_月_日出生，汉，现住__区__镇__村_组。职业：____。
纠纷简要情况：__年__月__日晚__时左右，__________________,并因此花去医疗费共计__余元。双方在多次交涉未果的情况下，向____提出申请,要求对此事进行调解。
经调解，自愿达成如下协议：
1)由__承担所有的医疗费用;
2)__一次性补偿__误工费、护理费、伤残补助金及就业补助金合计____元;
3)__与__即日起终止一切关系，以后如有其他后果皆于双方无关。
履行协议的方式、地点、期限：
本协议签定之时，由__一次性支付给申请人__现金____元。
在20__年__月__日前,由__为__付清所有的'医疗费用。
本协议一式三份，当事人、调解委员会各持一份。
当事人(签名或盖章) 、
调解员(签名)
年 月 日
