合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
承包合同篇一
承包方(以下简称乙方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，经协商一致，签订本合同。
第一条 乙方承包经营单位内部招待所。
第二条 招待所的坐落，设施情况
1.甲方承包给乙方的招待所位于*单位办公楼后院内。
2.该招待所现有装修及设施、设备情况详见合同附件。 该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在承包期满交还还给甲方时的验收依据。
3.本合同签订后3日内，甲乙双方共同对移交给乙方的招待所的财产进行清点、确认。
第三条 承包期限、用途
1.该招待所承包期限共1年。自20xx年3月1日至20xx年3月1日止。
2.承包期满，甲方有权收回该招待所，乙方应如期交还。 乙方如要求续承包，则必须在承包期满3个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。
第四条 承包金用支付方式
1.该招待所20xx年至20xx年承包金为 元(大写 )。
2.承包金支付方式如下：
分二次付款，第一次在签订本合同时交付承包金 元;第二次到 年 月 日前，需交付承包金 元。
第五条 承包期间相关费用及税金
1.甲方应承担的费用：
在承包期间，房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用，由甲方负担。
2.乙方交纳以下费用：
乙方应按时交纳税收及相关的费用，如不按时交纳费用引起的后果则由乙方全部承担责任。
第六条 招待所房屋修缮与使用
1.在承包期限内，甲方保证该房屋的使用安全(乙方使用不当除外)，其它所属硬件设施的维修责任由乙方自行负责。
a.甲方提出进行维修须提前3日书面通知乙方，乙方应积极协助配合。
b. 对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
2.乙方应合理使用其所承包的房屋及其附属硬件设施。如因乙方使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或者经济赔偿。
3.乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。
第七条 招待所的转让与转租
1.在承包期间，甲方有权依法定程序出卖乙方所承包的招待所。出卖后，本合同对新的招待所所有人和乙方继续有效。
2.未经甲方同意，乙方不得向第三人转租及转让、转借招待所。
3.甲方出售该招待所，在1个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权。
第八条 合同的变更、解除与终止本合同
1.本合同生效后具有法律约束力，甲、乙双方均不得随意变更或者解除本合同，需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议。
2.甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：
(1)提供不符合约定条件的招待所设施，严重影响经营。
(2)甲方未履行房屋的修缮义务，严重影响经营。
3.在承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回所承包给乙方的招待所：
(1)未经甲方书面同意，转租、转让该招待所。
(2)未经甲方书面同意，拆迁变动招待所结构。
(3)损坏承包的招待所设施，甲方提出的合理期限内未修复的。
(4)未经甲方书面同意，不得应用于招待所以外的用途。
(5)利用所承包的招待所进行非法活动。
(6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的费用，已经给甲方造成损失的。
4.承包期满合同自然终止。
5.因不可抗力因素导致合同无法履行或者无法完全履行时，甲、乙双方协助商一致，可以变更或者解除合同。
第九条 招待所交付及收回的验收
1.甲方应保证承包期间招待所本身及附属设施、设备处于正常使用状。
2.验收时双方共同参与，如对装修、器物等设施有异议应当场提出。当场难以检测的，应于15日内向对方提出异议。
3.乙方应于承包期满后，将承包招待所及附属设备、设施如数交还给甲方。
4.乙方交还甲方的招待所及附属设施应保持完好的状态，不得留下物品或者影响招待所的正常经营。对未经同意留下的物品，甲方有权处置。
第十条 免责条款
1.因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。
2.因国家政策需要拆除或改造招待所的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。
3.因上述原因而终止合同的，承包金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。
4.不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第十一条 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十二条 本合同自双方签(章)后生效。
第十三条 本合同及附件一式2份，由甲、乙双方各执1份。具有同等法律效力。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
承包合同篇二
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于甲方与丙方于20xx年5月29日签订《土建工程承包合同》，将其承建的 土建工程转包给丙方，丙方于20xx年6月20日与乙方签订《模板承包合同》，把其中的模板安装工程分包给乙方。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本工程的施工要求达成一致意见，订立本合同。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积：共三栋，45925.69平方米。
第二天、承包的形式：
1、乙方以全包工形式承包的所有模板工程。
2、工程所需的原材料由丙方提供。
第三条、工期要求
1、每栋第五层到第八层，每层所有的模板工程要在4天半内完成。
2、从每栋的第九层开始，每层所有的模板工程要在3天半内完成。
第四条、不可抗力
当任何一方因不可抗力包括但不限于战争、水灾、台风、地震等，导致另一方无法履行本合同时，遇不可抗力之一方应在其发生之日起7天内书面通知另一方，并在30天内提交有关部门出具的证明文件，双方认可后可协商履行本合同的时间予以顺延或解除合同。
第五条、违约责任
1、若乙方违反本合同第三条的规定，每迟延一天，向甲方支付违约金20xx元，不到一天的，按一天计算;若乙方提前完工，每提前一天，甲方奖励乙方20xx元。
2、若丙方提供的材料不到位，则每迟延一天，须向乙方支付违约金20xx元。
3、乙方无故停工，甲方有权利要求乙方一切人员和工具立即退场，乙方所完成的工程量按双方约定单价的70%计算。
第六条、其他事项
1、经甲乙丙三方协商一致，可修改或补充本合同。上述各项，未尽事宜按国家现行建筑规范、法规、相关条例执行，如发生经济纠纷，双方可向合同签订地所在的人民法院起诉。
2、本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
签订时间：
签订地点：
承包合同篇三
甲方： (简称：甲方)
乙方： (简称：乙方)
经甲乙双方共同协商，甲方将项目工程以包工，包制模，铁钉，铁线，电缆，电锯电片及机械所有的电缆电线工具，包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工，为安全保质保量金，工程结束后给予返还。
一，承包单价;乙方所承包的木工工程，其单价按建筑面积的元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体)，按此单价为最终结算价，甲方不另追加乙方任何费用，面积计算以图纸为准。
二，承包范围;乙方按设计图纸，设计变更完成该工程所有的木工工程，(含附属零星工程木工及基础设施的制安，负责工程完工后，所有的模板，方条，顶木，步步紧，方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)。
三，乙方负责：
1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人，机械工具辅助材料，熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列，进度计划国家品质标准施工。
2.服从项目管理人员及施工员统一指挥，调配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度，不准随意浪费甲方原材料，如发现乙方随意浪费，甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。
3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的，发现一次罚款500元，累次不改甲方有权单方面终止合同，乙方按实际完成工程量的60%结算，并自动退场。
4.主体施工过程中，乙方应按时，按质，按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象，发现有出以每处50—200元罚款，并即时处理，因木工验收不合格造成返工，甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资，工程所有爆木，漏浆处，乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到，不到的话，甲方有权请他人做，其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除，影响工期的按合同规定处罚，乙方应无异议。
四，甲方负责;
1.负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育，指导，检查乙方施工过程中的施工质量。
2.按合同约定按时支付工程款。
3.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电，(不含电磁炉用电)
五，工期要求;
1.乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工，具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。
2.乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时，甲方有权高价在外面请人帮忙完成，乙方无权阻扰，其工资从乙方工程进度款中扣取，工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金，按工期计划乙方提前完成应给与奖励。
3.因乙方原因造成工程停工三天以上，甲方有权单方面终止合同另找施工队，结算按实际完成工程量的60%结算，结算时间按工程主体全部封顶后结算，余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。
六;质量标准;
规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工，并达到国家工程品质验收合格标准，如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的，甲方有权追究其赔偿责任并罚款，费用从乙方工资中扣回。
七，安全要求;
1.乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程，佩戴安全帽，穿工作服，穿胶鞋上班。
2.上班时间不许喝酒，打闹，严格安全生产条例方针，及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底，进行施工。
3.如乙方在施工过程所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任和费用及事后处理，与甲方无关。
4.不带安全帽，穿拖鞋，喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款，此款从工资中扣除，并通报批评，现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地，住宿，逗留。
八，付款方式;本工程第一次按工程总量的三楼付款80%，然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。
九，本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。
十，本合同书自签字之日起生效，工程竣工，工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。
十一，本协议一式两份，双方各持一份，同时具有相应法律效力。
甲方(签章) 乙方(签章)
承包合同篇四
甲方：
乙方：
兹有甲方承建普惠·尚城名都小区建设工程5#楼及2#地下车库，现甲方决定将本工程的模板部份人工费承包给乙方，由乙方组织人员进行施工。为明确双方各自的经济关系，经双方友好协商签订以下合同，其条文如下：
一、工程概况
1、工程名称：普惠·尚城名都小区建设工程5#楼及2#地下车库。
2、工程地点：綦江县古南镇长生沟
3、结构类型：框架、薄壁柱结构。
二、质量标准
1、本工程质量标准达到现行国家施工验收规范规定的合格标准。
2、在乙方劳务承包合同范围内由乙方原因而产生的工程质量问题，引起的索赔及其他责任和一切经济损失均由乙方承担。如因甲方造成的由甲方负责。
三、承包范围
1、本工程设计施工图纸和技术变更的全部内容。具体包括：建筑、结构施工图范围内模板作业。含全部模板制作、安装、转运、施工脚手架的搭拆、卸料平台的搭拆(包括内面的安全通道、四口五临边的安全防护、层间安全防护)、刷脱模剂(脱模剂甲方负责)、护模、拦钢丝网、插施工缝、砼成形表面每层打磨及外观打磨(不包括地梁、挡墙)、预制砼内衬和吊模需预制的砼垫墩制作安装、预留洞口的留设、周转材料上下车及归还等。
2、本工程所需周转辅助材料及机具：包括钉子、铁丝、封口胶、双面胶、切割刀片、锯片、墨斗、广线、圆盘锯、小型手提切割机、刨光机、电锤、打磨机、对拉片、对拉螺杆(高强丝杆、螺帽和飞峨卡)、pvc套管及模板制安的所有工具设备等由乙方自行负责，其费用已含在合同承包单价中，由乙方全额承担。
3、本工程所需材料：分类、分型号、堆码、清理模板拆除后的清洁卫生、场内转运及模板工作有关的租赁(模板、钢管、扣件、对拉镙杆)所发生的人工等均包括在模板工种工作内，不发生任何签证记工。
4、必须是预先配置定型模板。
四、承包单价、计价方式、付款方式
1、承包单价：地梁(含地梁)以下基础模板、地梁以上主体模板(含二次浇筑模板)按建筑面积每平方米48.50元计算。该承包单价已包括班组管理费、安全措施费、安全文明施工费。
2、本合同承包范围外若产生计时工，普工/工日计算。
3、付款方式：每月25日乙方向甲方申报本月完成的进度款，甲方在10日内核定并确认进度款，在次月25日前按确认进度款的70%(含生活费借支、甲方垫付的辅材料费)支付劳务费。余下的10%在本工程主体结构验收合格后十五日内支付，其余工程尾款在工程竣工验收合格后十五日内付清。
五、劳务安全质量保证金的收取及退还：乙方在签订合同时向甲方交纳劳务及安全质量保证金10.00万元，本保证金不计利息，甲方在主体结构验收合格后十五个工作日内全部退还给乙方。
六、甲乙双方的责任和义务：
(一)、甲方责任和义务
1、甲方负责提供：塔吊、上楼层的施工用电(配电箱至各楼层线箱)，负责提供钢管、钢模、扣件、v型扣、木模板、木方。每层完工后由乙方清理现场的所有扣件、钢管、木方、层板等所有木工的材料，如甲方发现乙方没有清理完毕，每个、每件扣除乙方5元/次。
2、甲方对本工程施工内容及项目进行技术交底，负责乙方所承包工作内容的质量检查和监管控制，对乙方在进度、工期、安全文明施工方面的检查监管，负责对乙方进行安全文明施工教育、质量意识教育，负责实施各种建筑材料用量控制，负责建筑物的主轴线、分轴线、控制线的定点。
3、甲方负责组织参建各方对乙方所施工项目的质量进行检查验收。
4、甲方负责各参建单位以及各班组的协调工作，负责施工用水、电的搭接工作和工程现场的组织工作。
5、甲方负责对乙方所施工内容工程量的收方计量、计价并按合同约定的付款内容支付工资费用。
6、做好文明施工，临边、高空作业、施工等安全防范工作，避免安全事故发生，甲方负责提供安全带、安全绳、安全帽(均由甲方统一定购，费用由乙方负责承担，甲方按实际采购价格在乙方结算中抵扣)。
(二)、乙方责任和义务：
1、乙方负责保质保量完成承包内容及范围内的全部工作。
2、严格按设计施工图、图纸会审、技术变更、施工方案及相关规范进行施工，加强质量安全教育(做好班前活动记录)认真执行质量安全技术规范，达到并满足质量、安全施工的要求，严格按照甲方对工期、质量、安全的要求完成该工程。
3、乙方在施工中必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和调配。严格各工序、施工质量的要求，凡乙方不按甲方现场管理人员的质量要求进行施工作业而造成工程不合格的返工费用(含材料费)由乙方承担赔偿(以甲方计算为准)。在施工过程中，由于乙方在支模加固不牢，造成爆模或砼流失，乙方必须无条件接受甲方的处罚200元/次，并赔偿相应的一切损失(均在当月的进度款内扣除)及整改处理。
4、乙方签订本合同进入施工现场后，应根据现场实际情况合理配备现场管理人员。乙方所派驻的现场管理人员要与甲方现场管理人员在工作上对口衔接，对承包范围的质量、安全、进度、文明施工等相关工作进行全面管理。
5、乙方若在承包施工过程中，违反工程管理制度或不听从现场指挥及统一安排时，甲方将有权在参建各方的见证下解除乙方的承包合同，另行安排其他班组进场施工。其乙方所完成的工作量在结构完成后进行结算，但乙方所交纳的保证金不予退还。
6、乙方在施工中若违反安全文明施工时，每发现一次处罚200-500元。乙方人员不得在施工现场发生打架斗殴、赌博、吸毒等违法乱纪行为，如有违反，根据情节轻重予以500元至20xx元的处罚，在当月进度款中扣除。
7、乙方负责文明施工的防护、作业通道的防护、施工现场、四口五临边、扣件清洗和维护、刷花杆油漆工时费。
8、甲方放线时，乙方必须定二人协助。如放线时乙方没派人协助，甲方有权处罚100元/人/次。处罚款在当月结算工程款中扣取。
9、模板、木料、架料的使用管理：为杜绝乙方施工作业人员乱下料，乙方在施工前应编制好切实可行的模板施工方案、木板及木方的下料使用方案，并书面报送给甲方，经甲方批准后方可下料施工。若未按方案实施，每次罚款200元。如发现乱切割钢管现象，甲方有权处罚100至300元的罚金，还要按市场价计算赔偿损失，视同违约金在乙方保证金中扣除。
10、乙方应注意防火防盗，对乙方有私拿、盗窃甲方财物的人员，由甲方按规定呈办、处罚;对乙方人员违章造成的火灾事故，一般火灾处罚500元，重大火灾处罚20xx元。本条中所列罚款视同违约金。
七、安全约定：
1、乙方在施工过程中应按安全操作规程施工，不能违章作业，否则发生的安全事故概由乙方自负。安全事故费用在5000元以内由乙方负责，超过5000元以上，其超出部分费用除去保险公司赔付以外的差额部份，按甲方负责80%，乙方负责20%。
2、乙方进场的工人应如实向甲方以“实名制”方式报告(并附上身份证复印件)。施工中人员有增减时，也必须报告以便甲方办理工伤保险，否则未报告增减的人员所发生安全事的故概由乙方负责。
3、工人必须正确佩戴安全帽、安全绳，如发现不戴安全帽的罚款10元;不正确佩戴安全帽的罚款5元，不栓安全绳的罚款30元。
4、乙方应按有关规定切实做好安全工作，采取严格的防护措施，杜绝重、特大安全事故。凡甲方指出的安全隐患，乙方必须及时整改，否则甲方可视情节轻重对乙方处罚200一500元，该处罚视同违约金，所发生的费用直接从乙方保证金中扣除。
八、工期约定：乙方应按甲方要求的施工工期完成承包任务，合理组织劳动力，满足施工的需要。如下小雨、农忙期间，满足不了甲方规定的施工工期及劳动力，甲方处罚乙方按缺少200元/人/日。处罚款在当月结算工程款中扣取。若遇下大雨，雨后必须立即上班，若未上班罚款3000元/次。若因乙方原因造成的工期推迟，每天处罚1000元的违约金，在乙方保证金中扣除。
九、其它：
1、乙方所用辅助材料按市场价由甲方代购，材料金额在当月的劳务费中扣除。
2、工人年龄限制女性50周岁以下，男性55周岁以下，禁止用童工。
十、违约责任
1、甲乙双方在本合同签订后应严格遵守约定，若其中一方违反合同约定属违约行为，违约方将承担承包总价款10%的违约金。
2、施工中若因乙方原因停工不干或不继续施工，甲方按合同单价的50%给乙方结账付款。
3、凡双方在执行合同过程中发生合同纠纷时，可向劳动局或当地建委申诉、仲裁。
4、若乙方安全、质量、工期达不到要求，甲方有权停止施工或终止合同，所造成的损失由乙方承担。
十一、合同签订前乙方未对本合同提出任何异议以及合同中未明确的工作内容和范围，在合同履行中若有发生，甲方不在补算任何费用。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。从双方签字之日起生效。工程完工付清款项后自动失效。
甲方：法定代表人：委托代理人：联系电话： 联系电话：签约时间： 年 月 日
乙方：委托代理人： 法定代表人： 乙方：
承包合同篇五
甲方(发包单位)：
乙方(承包人)：
为了明确双方责任，互相协作，安全顺利地完成本分项的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则及有关法律、法规， 遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，经双方友好协商，订立本合同，以供双方共同执行。(注：专用条款、附件属合同的组成部分，与合同具备同等的法律效力)。
一、工程概况
1、工程名称：※※※工程
2、工程地点：
3、工程特征：本工程总建筑面积约 ㎡，包括地下室，地下室建筑面积约 ㎡，框架剪力墙结构，地下室及上部主体工程模板分项工程
4、分项工程名称：地下室及上部主体工程模板分项工程
5、分项工程施工工期： 日历天(从 算起)
二、承包范围
1、※※※工程施工图(包括设计变更)、发包人根据工程需要提出的要求及施工规范要求所覆盖的地下室及上部主体工程的模板制度安半装施工项目。
三、承包方式
1、包工不包料(包括施工所需的所有工人、辅助材料、机械设备等)
四、质量等级
1、合格(以本工程的设计单位、监理单位、建设单位及质量监督站等有关部门要求的施工及验收标准为准。主要根据gb50204-20xx《混凝土结构工程施工质量验收规范》、jgj162-20xx《建筑施工模板安全技术规范》、jgj59-20xx《建筑施工安全检查标准》、jgj130-20xx《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》、gb50300-20xx《建筑工程施工质量验收统一标准》、闽建建[20xx]32号文《高大模板扣件式钢管支撑休系施工安全管理规定》、厦建质监[20xx]46号《关于加强建设工程安全关健环节验收管理的暂行规定》《重大危险源管理规定》、《建设工程文明施工与安全防护图集》、闽建建设[20xx]13号文《房屋建筑工程常用模板及支撑安装推荐图集》等，并结合国家及福建省、厦门市现行及施工过程中机关报颂布的相关规范、规程、质量检验评定标准、相关法律法规、文件、专家论证等要求)
五、订立合同的前提条件
1、详见专用条款1：模板分项单价明细表。
六、履约保证金、工伤事故处理备用金：
1、承包人须向发包人提交本分项工程的承包履约保证金，保证金的金额计人民币 10万 元，在本分项工程完成并通过质监站、安全站、专家组等相关部门验收合格，最后拆除、清理退场完成后无息退还。(老班组可用以前的工程尾款内相应金额进行担保)。
2、承包人须向发包人提交本分项工程的工伤事故处理备用金，备用金的金额计人民币10万 元，在每次工伤事故处理中动用到本备用金后，发包人在承包人的当期工程款中直接扣款补足 10万 元备用，备用金在本分项工程完成且承包人所有施工人员的工伤事故处理完成后无息退还。
七、图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数： 合同签订后三天内提供壹套图纸。承包人如需增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担。
八、承包内容(分项报价包含且不仅限于下施工内容)
1、详见专用条款1：模板分项单价明细表。
九、双方责任
(一)发包人责任
1、提供完整模板分项工程的施工图纸、设计变更通知单各壹 份;
2、提供现场住房(活动房3间)按宿舍管理制度办理承包方工人的入住手续(详见附件10、附件11)提供食堂和生产、生活所需的水电。
3、对进场施工人员进行技术交底、安全交底及安全教育。
4、提供安全帽等安全防护用品(承包人付费)。
5、提供移动开关箱(由承包人领用保管，丢失、破坏按原价赔偿)。
6、提供塔吊和人货两用施工电梯。
7、提供浇筑柱、墙砼所需的塔吊料斗和浇筑梁、板的泵送设备。
8、监督工人工资是否按工资表如实发放到工人手中。
(一)承包人责任
1、承包人签定合同三日内，向发包人交纳履约保证金(质量、安全、工期、文明、施工、工资)人民币 10万 元整。保证金不记利息，在本分项工程完成并通过质监站等相关部门验收合格后，若承包人在质量、安全、工期、文明施工、工人工资发放等方面没有违规行为，并和发包人、劳务公司一起到劳动与社会保障局，办理承包人的工人工资已全部发放的证明后，履约保证金随工程款一起返还给承包人。
承包人签定合同三日内，向发包人提交本分项工程的工伤事故处理备用金，备用金的金额计人民币10万 元整。备用金不记利息，备用金在本分项工程完成且承包人所有施工人员的工伤事故处理完成后随工程款一起返还承包人。
2、遵守项目部制定的各项规章制度，服从项目部管理。
3、提供进场人员花明册及居民身份证(如有女工，还须提供婚育证)等按规定提供的证件。
4、提供本分项的特殊工种操作证。
5、本分项工程所需的机械及工具费用自理。
6、提供进场施工机械一览表及其合格证等按规定所需的一切申报资料。
7、如实将工资发放到工人手中，严禁将工人工资挪为它用。
8、负责对班组所有人员的日常管理;每次浇筑完成混凝土漏浆的清理。
9、每次施工完毕的施工场地的清理。
10、根据现场条件进行局部流水施工做好各个施工段施工前的准备工作，与相关班组进行有效的配合;
11、现场负责人必须履行班组管理职责，每天24小时住在工地，临时有事离开工地应向项目部请假，如果发现未经请假擅自离开，处罚款500元/次，连续三次，更换现场负责人，且新驻现场负责人在原负责人离开后24小时内到位。
12、如设计变更造成的混凝土施工返工，承包人须服从发包人的安排，及时进行返工，返工费用根据具体情况双方协商处理。
13、承包人须充分考虑现场的场地及前后工序的搭接影响，对于前道工序来不及完成等原因造成施工延误，发包人不授任何形式的索赔。
13、承包人指派 为本分项工程的现场负责人，其职责为：
(1)、现场负责人负责班组的日常管理;
(2)、负责本分项工程的质量、安全、进度及其所需的人员、机械、材料的组织实施和监督;
(3)、负责组织工人进行安全教育、安全交底及技术交底;
(4)、负责执行项目部下达的各种任务;
(5)、签收各项工作面的施工任务书;
(6)、参加发包人项目部组织的施工例会，落实施工例会上的发包人安排的各种事项。
14、施工过程中，若现场承包人指派的现场负责人不尽职或不服从项目部的指挥或脱岗3次以上，则发包人可以随时撤回承包人这个现场对现场负责人的批准，如果此批准被撤回，承包人在接到书面撤回通知后应立刻调离更换人员，不得雇伤佣该人员担任该现场的任何职务。
十、工期
1、本工程地下室结构施工工期为(从地下室的墙柱封模算起)，主体结构工期天(含节假日、春节等不放假)。模板分项各施工位置的具体开工和完工日期由项目部根据现场进度统一控制安排，发包人以施工任务书通知承包人，承包人须按照项目部安排的进度计划工期时行施工。 发包人将协调好放样、模板等工序施工，尽量为流水作业和交叉施工创造条件，同时承包人必须服从项目部安排，以最佳的施工线路进行施工。
2、奖罚
(1)、承包人在施工过程中，若不通按合同约定工期完成，误工的第一次罚款1000元，第二次罚款20xx元，第三次罚款4000元，发包人元须经过承包人同意直接从承包人当期工程款中扣除，逾期次数超过三次(含第三次)以上并处履约保证金50%的处罚。
1不服从项目部的工作安排，○2劳动力配备不(2)、如果承包人不予积极配合发生以下情形：
3工期无法按合同约定完成;○4每月工人工资发放不到位，有工人闹工资情形;○5出现重大质足，
6因班组管理不当造成安全事故;发生其中任何一项，发包人无需经过承包人同意有权另量事故;
行委托其他施工班组进行施工，而且承包人必须立即无条件退场，所发生的费用从承包人当期工程款中扣除，承包人所完成的工作量三个月后按合同约定80%进行结算，发包人有权没收其交纳的履约保证金 100000 元整。
(3)、在施工过程中，如果承包人出现误工，必须按照项目部要求进行有效整顿，在后续工序中通过增加人员、设备及延长工作时间等措施将误工予以弥补。
(4)在施工程中，若承包人劳动力达不到发包人的工序及进度所要求的人数，发包人无须承包人同意而另行增派劳力，所需费用双倍从承包人工程款中扣除。
十一、质量要求：合格
详见专用条款3(模板分项程质量承若书)及专用条款2(模板施工班组处罚条款)。 十二、安全文明施工
详见专用条款4(模板班组安全、文明施工合同书)及专用条款2(模板施工班组处罚条款)。 十三、劳力管理和工次发放
承包人必须与项目部指定的劳务公司签定劳务合同，承若班组的人工费由劳务公司进行发放，本承包合同才能生效。
(一)劳力管理
1、承包人应将需用的劳力在未投入现场施工前造册并提报发包人及劳务公司审批，在施工中不得随意更换。如有工人中途离开工地，应提前向项目部提出申请，经同意后方可离开。
2、进场人员进驻现场应及时向所在派出所办理暂住手续，办理相关证件(如暂住证、劳力证、女工的婚育证等)，办理费用由承包人负责。
3、严禁使用童工、60岁以上的劳力和患有疯疾、精神病、心脏病、传染病等不宜从事本工种的人员;严禁带家属住在现场，严禁外人住在现场，被查处每天罚款50元/人，情节严重的报送有关部门处理。
4、班组工人发生工伤事故的每人每次花费(包括所有医药费及理赔等所有费用)在2万元以下(包括2万元)由承包人自行承担，从工伤事故处理备用金内扣除(具备理赔条件的，报保险公司理赔数额全额返还给班组);超过2万元的，超过部分的承担根据安全事故的责任认定由双方另行协商。
(二)工资发放
1、工人工资由项目部委托的劳务公司发放。根据班组参加安全教育的人员名单造工人工资发放名册，而且承包人每月必须向劳务公司入项目部提供原始考勤表，并报项目部核准和备案，作为劳务公司发放工人工资的依据。
2、工人向劳务公司领取工资时应有本人签字，如果有不会签字者，可以由他人代签但必须由本人加盖手印。
3、工资表在工资发放后24小时内报项目部备案。
4、如有发现不登记造册，造成工资发放不到位三次以内的，给予履约金30%的罚款，超过三次的履约保证金给予没收。
5、按照本合同第十六条第二项的付款方式约定的每月或每次的支付额度、班组长必须保证每月足额发放工资，不得以任何借口拖延或不足额发放工资，若发现无法足额发放工资三次(不含三次)以内，给予履约保证金30%的处罚，超过三次(含三次)履约保证金给予没收。如果因工资纠纷造成工人聚众闹事等事项或向上级有关部门投诉发包人，影响发包人信誉的，除承担相应责任外发生一次罚款1~5万元，发包人有权从承包人工程款中直接扣除，承包人不得有异议。
十四、单价及工作算计算方法
单价及工作量计算：详见专用条款1(模板分项单价明细表)及专用条款3(模板分项质量承若书)
十五、结算程序
在承包人按合同约定完成全部的施工任务后，承包人在14个工作日内向发包人提交分项工程结算书(须附带详细、完整的计算书发包人才能接收)，发包人在收到承包人的工程结算书后在3个月内(春节等节假日除外)审核完毕。
十六、付款程序和付款方式
(一)、付款程序
1、承包人将当月完成工作量(截止到24日已完模板工程量)在25日前汇总，填写工程款申请单(格式见本合同的附件);次月15~20日支付上月完成工程款。
2、承包人将工程款付款申请单逐个送负责该施工段(或楼房栋号)的施工员→安全员→材料员→劳资员→质检员→技术负责人→项目总管→项目代表审核，并签署具体意见(包括各类罚款)。
3、每月工程量上报按每月完成量的建筑面积×系数(清单量×95%÷建筑面积)
(二)付款方式
1、按每月完成工程量的85%支付，(其中地下室部分按85%支付，其中人工工资占35%，材料费占65%)，封顶完成后支付到90%，本分项工程全部完成后(零星构件全部完成)后，支付到95%，余款竣工验收合格后6个月内结算清楚并扣除承包人所有借款付清。
2、建工劳务费1.4%由班组承担，当月扣回。
3、工资现金比例为总价的35%控制。其余为转账，承包人须提供正式材料发票。承包人不得以35%不够发工资为由要求发包人调整支付比例，否则算承包人违约，发包人有权没收其缴交的履约保证金。
十七、其他事项
(一)、当有下列情形之一发生的，发包人有权不经过承包人同意解除合同，承包人立即无条件退场，并没收其交纳的履约保证金10000元整。
1、不服从项目部指挥，不遵守项目部制定的各项规章制度(如本班组间工人或其它班组工人发生打架斗殴)，情节严重的;
2、本分项工程转包或分包的;
3、由于承包人管理能力或技术力量不足，在安全生产和工程质量不能满足规范和设计要求，且严重影响发包人信誉的;
4、由于资金不足或工人人数不足，严重影响过程进度的;
5、挪用工人工资情节严重的;
6、聚众闹事，绘项目部及公司带来不良影响的;
(二)现场严禁工人自己煮饭，违者每人每次罚款500元，直接从承包人的当月进度款中扣除，连续违反三次的，发包人将收回提供的工人宿舍，工人住宿问题由承包人自行解决，费用自理。
(三)本合同的附件(分项单价明细表、处罚条款、质量承若书、安会、文明施工合同书、施工任务单、班组月份进度款结算表、班组收款承若书、班组月进度审批表、班组月工程结算表、班组月工程量计算书、班组月工程量计算书附图、罚款单、奖励单、员工宿舍管理制度、员工宿舍分配名单表、技术安会交底)作为本合同的组成部分，与合同具备同等的法律效力。
(四)图纸及现场熟悉的充分性：
1、应当认为承包人在承接本分项工程前，已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答。并对有合同文件所定义的承包人合工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到分项工程的单价中。
2、应当认为承包人在承接本分项工程前，已对施工现场和其周围环境进行了视察和检查，并对现有道路或其他与现场有关和进出现场的交通方式、地表和地下性质、现场的形状、对财产可能造成的伤害或损害的风险、被开挖材料(无论自然的或其他的)性质、工程和工程实施所需材料的性质和可能需要的食宿条件有关的情况全部了解并感到满意，而且认为承包人已经得到了有关影响其报价和工程实施的全部必要资料。
3、应当认为承包人已经确认其分项工程的单价价格的正确性和充分性。承包人的分项工程的单价价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
1承包人根据合同应承担的全部义务; ○
2为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。 ○
4、承包人必须通过现场实地考察及必要的技术分析，对有关现场、地质、地形等工程参考资料进一步做出独自的判断和结论，发包人对其参考资料的准确性不负任何责任。
5、发包人所提供的设计文件中，有可以存在一些合理或与实际不吻合的错、漏现象，承包人必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告给发包人。发包人在任何时候均有权针对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对对上述问题的更改、调整，承包人必须给予配合不得拒绝。
(五)本合同自甲乙双方签字之日起生效，至工程施工完毕，双方义务完成后自然失效。
(六)本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。
(七)、本合同未尽事宜，经双方友好协商解决。补充条款同样具有法律效力。
(八)、保证金账号：
甲方(发包方)： 乙方(承包方)：
身份证：
签定时间： 签定时间：
承包合同篇六
甲方(发包方)：______
乙方(承包方)：______
甲方依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，将甲方的
工程(第一合同段)的路面工程交由乙方承包施工(单包工)，双方商议同意，达成如下合同条款。
一、工程概况
1、第一合同段。
2、工程地点：______。
一、工程项目及技术标准：
1、水泥路面为cm，宽施工中应严格按照交通部门的设计、配合比、进行配料。纵坡度顺适，边线整平、平整坚实、表面不松散。
二、工程单价
经双方商议同意工程单价，水泥混凝土每立方单价为______元整，按实际面积计算，厚度为 cm。
二、乙方责任：
三、切割片、路面养护、搅拌车等路面所有设备后台开搅拌机、倒水泥人员均由乙方责任。
甲方责任：
包工不料方式、路面一切浇灌设备、现场施工、振动器、滚平机、打磨机、光面机、刻纹机切割机、其中钢模板、发动机一台(柴油及维修费有乙方自付)甲方提供。
四、工程质量要求
1、工程施工应按云南省及市交通主管部门的验收标准和甲方的“公路施工要求”施工，并接受甲方监督;接受交通局的管理、指导。
2、水泥严格按设计要求配料，设置要求严格按设计施工。
3、面层做成后，应线型顺适，按缝整齐，表面平整，有防滑槽，无跳车及啃边现象。
4、养生：水泥路面做完24小时开始养生，一般用草袋或稻草等覆盖于表面，每天晒水7次使其保持潮湿状态，至少连续15天以上。
5、切缝时要及时，既不使切缝时锯片带坏面板，又不因切缝太晚而出现裂缝，缝深不少于6公分。
6、浇灌沥青时填缝及时，必须清理干净，缝内无杂物，干燥后方可施工。
7、施工缝应严格按设计要求处理。
8、乙方施工必须服从监理工程师和监理人员的质量监理，并有责任和义务配合监理工作。
五、工程日期：
施工单位于，前将机械设备运输进入施工现场，并开工。竣工日期。为促使乙方按质、按量、按期完成，议定实行奖罚措施。
六、付款方式：
乙方工人及机械进场施工，甲方暂付进场费，工程开工后付工人正常的生活费，其他余款待竣工验收合格后一次性付清。
七、双方责任
1、乙方必须由法人委托人签订合同并加该有资质施工单位公章，按照质量标准及时间要求，合理组织好施工队伍，同时，施工设备要全部到位，合同不准转让、分包，否则甲方有权终止合同，追回由此产生的一切经济损失。
2、乙方施工必须严格按工程规模，质量要求实施，并无条件接受甲方工程管理人员，监理工程师的安排和监督，否则，由此产生的'质量返工费由乙方负责。
3、乙方必须严格遵守安全操作规模，做到安全生产，文明施工，杜绝事故发生，若发生任何事故，由乙方负责处理并承担一切经济和法律责任，甲方概不负责。
4、在施工期间所发生的一切经济法律纠纷，由乙方承担，甲方不负任何责任。
5、刻纹、切缝、沥青填缝必须在主体工程完工后期限内完成。工程竣工后，由上级交通主管部门验收质量，如路面出现所有破损，同时由乙方负责维修。
6、甲方负责施工环境，协助乙方搞好“三通”及施工场地平整。
八、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督，坚决按照施工要求。如乙方不服从监督管理和违法施工要求，甲方有权终止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负，给甲方所照成一切损失费用由乙方负责。
九、乙方在施工中，必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。运输等施工过程中，所出现任何事故均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
十、不可抗力
因不可抗力(战争、动乱、空中飞行物体堕落或其他非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾以及风雨、雪、洪震等自然灾害)双方均不承担违约责任。
十一、本协议在履行过程中发生争议由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向调解委员会，向有管辖权的人民法院起诉。
十二、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力，本协议有效期自协议签订之日至合作项目结束后终止。
甲方：______乙方：______
代表人签字：______代表人签字：______
______年______月______日______年______月______日
承包合同篇七
甲方：
乙方：
今甲乙双方经协商签订如下协议，以便共同遵守：
1.甲方将广东省电力设计研究院(东区食堂)的厨余潲水给乙方承包回收。
2.乙方必须于当日圾清除卫生工作。
3.乙方在清洁和运输过程中，不允许夹带甲方公司或广东省电力设计研究院食堂任何物品。一经发现，甲方立即止协议，并移交相关法律部门处理。
4.乙方每次做好潲水回收后，必须及时做好垃圾房及垃圾房附近相关走廊通道
的卫生清洁，包括地面、墙壁、潲水桶等清洁消毒卫生，并保持周围环境干净、整洁。协议期间所有使用的物品必须能正常使用，如有破损及损坏，一切费用由乙方负责。
5.本协议期限为一年，年月日至止。期间若乙方要解除协议需提前30天书面通知甲方，同时相关的费用不得退回。合同期间如果乙方严重违反相关规定，甲方有权无条件终止合同。
6.经双方协商，乙方有必要提供相关费用，每月元。每月28号提前预交下月泔水费。作为甲方环境卫生及清洁用品(扫把、洗衣粉、漂白水等)的维护保证，提供足量的容器作为装潲水用途。
7.本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字即日生效。
甲方单位乙方单位：
甲方代表：乙方代表：
_年_月_日
承包合同篇八
__车间项目部(以下简称甲方)
_______________________________________(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：
一.单价及材料要求
1.不锈钢楼梯扶手：单价为90元/米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;
2.不锈钢观光阳台：单价为220元/米;采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管，并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹);
以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。
二.质量
乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。
三.工期
乙方自_____年____月_____日进场施工，到______年_____月_____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。
四.安全
本单项工程属远地面帯电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段(部位)作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。
五.其他
乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。
六.付款
______________________________________________________________________________________
七.质保金与税金
乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为月，然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。
本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效
甲方签字：乙方签字：__装饰(未签字)
承包合同篇九
甲方：________________
乙方：________________
经甲乙双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现甲方承包医院__科给乙方经营,双方兹订立租赁合同如下：
第一条:
经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，甲方将__________医院__科租给__________(乙方)。由甲方向乙方提供合法的经营场所。甲方科室移交乙方经营前应保证科室内装置及设备能正常使用，在乙方经营期间如室内装置或设备有缺陷由乙方负责修理并承担费用。
第二条
租金及支付：
第三条
甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电。乙方须按仪表数据缴付电费和水费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。
第四条：双方权利、责任与义务
一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责__科工作;
二、甲方向乙方提供合法的经营场所;
三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方,
四、医院应提供一切经营所需的合法的收据、发票，
五、经营过程中一切工商、卫生、行政系统关系由医院负责，以保证乙方的正常营业
六、乙方经营过程中，甲方不得开展相关联的科室，保证乙方的性
七、甲方提供余元几法人代表的合法证明及房屋的租赁证明
八、甲方允许过程中用院方名义做广告宣传推广
九、乙方承包的__科室收支账目独立核算
十、甲方保证科室聘用及解聘护士不受院方干扰，科室有自主权
十一、乙方承包的__科室经营过程中的事故风险由乙方独立承担
十二、院方不得单方终止合同(不可抗拒因素除外)
十三、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理
十四、未尽事宜，双方协商处理，甲方不得单方终止合同(不可抗拒因素除外)。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。
如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方法人签字：乙方签字：
法人签章：签章：
单位签章:联系电话：
联系电话：乙方身份证号码:
承包合同篇十
甲方:__有限公司
乙方:
为了提高服务品质，加强锅炉安全管理，确保冬季供暖质量，经甲乙双方共同协商，达成如下条款。
一、承包方式:自收自支、自负盈亏、包干经营，甲方给乙方供暖期补贴5万元。
二、承包期限:20__年11月1日至20__年3月15日。
三、供暖范围:锦绣花园一二期工程商住及办公楼住户。
四、收费标准:执行物价部门审批的供暖收费标准(不含政府补贴)
五、保证金交付:签订合同时乙方给甲方交供暖保证金伍万元，待供暖结束时，经甲方对锅炉及设备经评估后，确定退还，若出现异常现象，协商解决。
六、监管部门:奥顿房地产开发公司，物业公司、小区业主代表。
双方权利和义务:
一、甲方权利和义务
1、对采暖锅炉提前查修，交乙方使用。
2、物业公司做好收费宣传工作，积极配合乙方工作。提供收费票据名单。管网分布图。
3、保障水、电、到位，管网安全正常运行。
4、对燃煤进行抽检，监督供暖质量，检查安全运行情况，协调，指导业务。
5、对违规操作，存在安全隐患，供暖质量不达标准，甲方有权进行处罚或终止合同。
6、乙方工作人员必须遵守小区物业管理，不得扰民或发生违法乱纪行为。处理好与业主关系，杜绝暴力事件发生。保障人身和财产安全，独立承担全部责任。
二、乙方权利和义务
1、制定供暖方案，列出时间表，培训司炉工，了解供暖供暖分布情况。
2、确保供暖质量，严格执行地方政府制定的标准。
3、对采暖户依据收费标准逐户收取采暖费。不得提高标准或乱收费用。
4、司炉工必须持证上岗，规范操作，安全运行，搞好设备检修，维护和水处理工作，做好锅炉运行日志。
5、按时给甲方缴纳水电费。
6、不得以任何理由和借口中途停止供暖，锅炉出现故障须先知住户，抓紧维修承担费用，维修不能超过48小时。
7、独立承担收费和各项支出，若发生承包亏损甲方不予追认。
8、小区供暖享受的政府补贴，甲方提供资料，由乙方审报领取。
三、其它
1、本合同一式三份，甲乙双方各一份，物业公司一份。
2、本合同解释权归甲方，未尽事宜另行约定。
3、合同生效期从签定之日起。
甲方(签字盖章)：
承包合同篇十一
甲方：__________________乙方：__________________
由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称
1、工程地点：______________________________
2、工程名称：______________________________
二、承包内容价款以及工期
1、承包内容污水站全部土建工程。
2、工程造价______一次性包。
3、工程工期：自开工______内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量
1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量：合格
四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金
1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。
3、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。
甲方：______________________乙方：__________________________
签字：______________________身份证号：______________________
日期：______年______月______日，日期______年______月______日
承包合同篇十二
发包人(全称)：____________
承包人(全称)：深圳市____________有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：______
工程地点：______
工程内容：______
二、工程承包范围：
承包范围：合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。
三、合同工期：
工期：______
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。
四、标准、规范及有关技术文件：
基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(gb 50204—20__)和《砌体工程施工质量验收规范》(gb50203—20__)及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大，则应抹砂浆找平。施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程(jgj 144—20__)》执行。
引用标准：
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(jg 158—20__)中的相关要求。
《玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)
质量标准及验收办法：
1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程(jgj 144—20__)》执行。
2、质量等级：合格
3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。
五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法：
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。
六、合同价款及付款方式：
1、外墙外保温每平方米造价为：______，工程量以实际结算为准。
2、付款方式：
1)、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
2)、外墙工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%，剩余的10%等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。
3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。
七、违约责任：
1、承包方违约责任：
1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。
3)、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。
2、发包人违约责任：
1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。
八、合同的有效性：
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
九、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
十、其他约定事项：双方协商解决。
十一、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。
发包人(盖章)：______承包人(盖章)：______
经办人(签字)：______经办人(签字)：______
承包合同篇十三
发包方：厦门齐宏建筑劳务有限公司 (以下简称甲方)
承包人：章烽 身份证号码：3602223 (以下简称乙方)
根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》，明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方友好协商一致，同意签订以下条款：
第一条：工程概况 工程名称：角美保障旅预备役军官训练中心
工程地点：龙海市角美镇
第二条：承包工作范围，包括但不限于以下内容
1、 甲方提供的施工图纸的所有混凝土现浇构件，主要有：混凝土基础，框架结构柱、梁墙、板、楼梯、屋面架构和斜层面梁板;二次结构中构造柱、过梁、圈梁;窗台零星构件、栏板、线条、反口)模板制安、拆除及模板钢管支撑架搭设、拆除(严格按照甲方提供的施工图纸和模板专项施工方案施工);后浇带二次搭设、拆除;施工过程中业主要求设计变更增加工程的木模分项。
2、 乙方工作内容，其中内架搭设、拆、清理内容且符合国家的相关规范和现场执行市验收规范，如果搭设不符合要求，罚款由乙方负责，并赔偿甲方的相关材料损失。
3、 每层拆除完全后的楼地面清理，每道工序完成后材料清理，分类堆放整齐。
第三条：承包方式：采用包工、包小型机具方式，主要有以下内容
1、 材料：包含模板(要求规格915mm*1830mm*18mm)、钢管、扣件、顶托、木方(规格不小于45mm*90mm)、(70mm*70mm)等满足合同范围施工进度要求的主要周转材料及对拉螺杆、步步紧、脱模剂、等所有辅助材料。(具体按甲方专项施工方案执行，属于甲方)
2、 机具：乙方自备，木模施工所必备的小型机械(具)甲方提供垂直运输设备外，还包含数量足够的能满足于用电规范要求的未级配电箱、电缆、照明灯具等(甲方负责提供至二级配电箱)。
3、 人工：以上模板工程相关材料进场乙方应提前一个星期计划。场内转运(要负责堆码，配合吊车或拖车)、维护、配料、制作、安装、验收、拆除、伸出混凝土柱、墙、梁外的螺杆的截断处理(防水不包含在内);现场清理退场完毕;所有的工作内容包进度、包质量、包工期、应配合安全生产及文明施工。
4、 乙方负责施工必须的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费，工具费。
5、 严格控制工人锯木板，木方，如经发现，木板罚500元/张，木方罚100元/根。
第四条：工程价格计算及支付方式
1、 计算规则：
按乙方的承包范围及工作内容：本项目模板分项工程量按图纸所表明的混凝土构件与木模板接触面计算，综合单价层高在(7.5m)以内含(7.5m)的包含内架搭设单价为27元/m2;其中包含订模用的铁钉。如若施工过程中，需点工计量则按照技工200元/个，小工150元/个计价，并在当期的进度款时一并付清。
2、 进度款申报与拨付：
地下室以上每6层混凝土浇完后15日内拨付所完成工程量的85%进度款，做到16层后梁板浇完10天左右，付下面12层所审完工程量的90%;封顶：木模全部拆除后15日内付至92%;外架落地后15日内付至97%;余款在工程竣工验收后2个月内付清。
3、 乙方每天需向甲方申报多少工人上班，交由施工员相关签字，记录留底。
4、 风险因素：
该价格为乙方完成合同约定的全部工作内容和承包范围价格，该单价已充分考虑了施工项目难度、施工现场和实际情况;政策性调整、市场人工工资浮动风险的因素;赶工、夜间施工、季节性影响、气候因素影响;乙方向劳务公司上交管理费用(管理费用包含在合同单价内);现场住宿无法满足时的民房租用;工人进、出场费用、保险等费用;双方均不得以任何要求增加或减少单价。除非甲方有特殊通知，否则乙方不得以任何理由放弃任何项目施工。
5、 工人工资发放：
乙方每月30日前如实把本月工人工资表上报甲方项目部，经甲方施工人员检查核对后，作为甲方拨付和监督乙方发放工人工资款的依据。若因乙方虚报、乱包工人工资表，所引发的后果由乙方承担。劳务公司负责监管乙方工人工资发放。并对劳资问题负连带责任。
6、 其他：
甲方安合同约定向乙方支付工程款，乙方每月必须保证把工资发放工人手中，否则由于劳资纠纷造成工人围堵甲方项目部等过激行为，每出现一次罚款20xx0元;若因上诉原因导致甲方受当地建设主管部门通报批评或处罚的，每出现一次罚款乙方50000元，并于工程款扣回。
第五条：质量规定
1、 必须严格按设计图纸，施工规范标准，施工方案及设计变更通知进行施工，分项工程质量达到现行验评标准的合格工程，严格服从建设单位、监理单位、公司项目部管理人员的指挥及安排。每个工序施工完成后，必须进行自检合格后报甲方监理检查验收后，方可进入下道工序。
2、 根据甲方的交底及分项施工方案，进行工序木模工程的下料与施工，与其他工种的小修补及配合的产品保护。
3、 按上述要求及验评标准评定未能合格的，一切返工的工料费用及造成的工期延误的损失均由乙方负责。
第六条：安全生产、文明施工规定
1、 甲方与业主签订的安全生产、文明施工责任状，甲方各项规章制度、规定、技术安全交底等，均作为本合同的附近，乙方必须严格执行。
2、 乙方不得招收年龄55周岁以上，18周岁以下的老弱病残人员进场施工。乙方所有工人进驻现场必须提供花名册、身份证复印件，两张彩色相片交由甲方统一办理所需证(如暂住证、工作卡等)，且必须为所属工人购买劳动保险、配合安全防护用品(如安全帽、安全带、口罩等)。若需甲方代为购买配备的，其费用按甲方采购价格，乙方负担。
3、 乙方材料进场时，应按照现场管理人员指定的地方堆放整齐，不得随意乱丢乱放，每完成一道工序，必须做到工完场清，并把剩余材料按规定场地、分类堆放整齐。
4、 乙方工人作业过程中，应遵守现场的各种安全规章制度和安全操作规程。
5、 乙方应配合现场的管理，自行保管和维护所属材料，做好防火、防盗工作，保证施工现场的整洁，做到工完场清，共同构件和谐的工作环境，共同维护本工程范围的良好秩序。
6、 乙方进场人员应服从甲方的各项管理规定，接受甲方的管理与监督，严禁一切非作业人员(特别是小孩、老人)进入施工现场逗留、玩耍或住宿。
7、 乙方应注意成品保护并爱护甲方的其他单位财产，凡因乙方原因造成他方物品损坏的，乙方照价赔偿;如乙方恶意破坏的，则给予原价加倍进行处罚。
8、严禁私拉乱接水、电、通信资源，严禁班组以任何形式分割工地临时设施。
9、乙方人员在进入施工现场作业前，应对各项安全注意事项进行全面检查，特别是施工范围周边，建筑四口防护和防止高空坠落等检查工作。所有甲方提供给乙方使用的施工机具及临时设施，乙方应负责维修。
10、乙方进场人员应遵守甲方相关管理制度，如出现赌博、盗窃、打架等严重违法现象，甲方将及时制止并按每次20xx元进行罚款，情节严重时，报派出所处理，由此引起的法律及经济责任由乙方承担。
11、严禁高空向下抛物，严禁在楼层、阳台等周边没有安全可靠的围护、围挡的措施下进行泥水作业。
12、施工过程中若发生伤残等安全事故，医疗等费用(有效票据)在壹万元以内的，由班组承担：费用超过壹万元的，超出壹万元的部分按保险理赔后不足部分的医疗费用由项目和班组按8比2承担。非施工时间及施工作业区以外发生的以外事故，甲方仅提供人道主义帮助，不承担任何费用。
13.乙方人员任何情况下不得擅自关启塔吊、施工电梯等机械设备，若发现一次，甲方向乙方罚款20xx元，再犯则按加倍处理。由此引发的安全责任、损失均由乙方承担。
14、甲方尽工地现场条件之可能向乙方提供宿舍，建立工人食堂(膳食为有偿提供)，乙方必须服从甲方对宿舍的统一安排和管理。若甲方提供的生活区住宿房间数量无法满足乙方工人居住，乙方应就近自行租用民房，且不得因此而影响工作，甲方应乙方要求提供必要的协助和配合。
15、乙方须严格遵守甲方对宿舍区管理的相关规定，包括严禁乙方工人在生活区宿舍内私自使用大功率电气设备(如电磁炉、电饭煲、电热棒、电炉等)及煤气罐(瓶)等。否则，甲方有权将其没收，并罚款500元/人次，在支付工程进度款时扣除。
第七条：工期规定
1、 乙方必须按甲方的施工总进度计划、月、周进度计划和施工任务单所规定的时间投入足够的材料、机具、人员，确保工程进度。
2、 因乙方原因造成工期拖延的，按1500元/天进行处罚但在下列情况发生时，工期可酌情顺延。
(1)、人力不可抗力的自然灾害，如地震、大雨、暴风、雪等。
(2)、在施工中连续停电四小时以上，影响实际作业的。
(3)、临时变更图纸(处在进度计划的关键工序上)。
(4)、非乙方承包的其他工作，工序及材料影响的。
第八条：相关约束及罚款细则
1、 模板及支撑架经甲方，监理或业主验收不合格，造成混泥土无法按计划时间浇筑的，延迟时间超过在两小时内的，每次处罚200元;超过4小时的，每次处罚500元;超过8小时在24小时以内的，每次处罚1000元;超过24小时的，每次处罚20xx元。
2、 因模板原因造成的漏浆、胀模(在2cm以上)、爆模的，除责令乙方那个修复整改外，没出罚款200元/处/次，并承担板料损失。
3、 如工程存在“两超一大”(荷载超重、支撑架超高、跨度超大、具体按当地规定)模板的，乙方应积极配合技术方案论证，严格按施工方案施工，积极配合现场验收、如因模板支撑系统未按施工方案执行达不到验收合格要求，所造成的损失由乙方全部负责。
4、 乙方所属人员家属，若非本工程施工人员，未经甲方许可，一律不准进入工地现场，如私自带老人，小孩进入工地现场，每次给予200元罚款，发生事故的，由乙方承担一切经济损失和责任。
5、 应教育工人遵守生活区相关管理规定，经项目或业主、相关主管部门组织检查，卫生达不到要求者，每次给予500元罚款。
6、 甲方现场组织并通知乙方召开的相关会议，乙方现场负责人无辜或未经会议召集人准假而缺席的，每次给予300元罚款。
7、 乙方人员任何情况下不得对甲方、建设单位、监理单位管理人员进行辱骂或动手打人，如有发生着，甲方视情况一次对乙方1000元以上、5000元以下人民币罚款，同时有权责令乙方辞退相关人员，情节严重者送公安机关处理。
8、 乙方违反以上罚款导致的罚款，甲方将在当期工程款支付时一并扣除。
第九条：双方责任
1、 甲方责任与义务
1.1、 向乙方明确项目工期、质量、安全文明施工等相关要求。
1.2、 尽现场可能的条件向乙方工人提供宿舍、生活用水、用电等、设立食堂。
1.3、 根据乙方施工需要提供必要的材料进场、中转及加工场地。
1.4、 对乙方进行施工技术及安全交底。
1.5、 配合乙方办理各种入场证件、制作上岗证等。
1.6、 按本合同约定向乙方支付工程款。
1.7、 提供塔吊作为垂直运输工具。
1.8、 如因业主设计变更导致乙方增加工作量的，在3个小时内，由乙方负责，工作量超出3小时(按半天)，甲方应据实进行签证，增加工程量纳入当期进度款并结算支付。
2、 乙方责任与义务
2.1、按照施工图纸、设计变更及相应标规范、标准、规程、施工翻案及甲方要进行施工，配备足够的施工机具及人员，以满足进度要求，确保工程质量、安全、进度、特殊工作人员必须按当地主管部门要求持证上岗。
2.2、乙方须何方用工，用工应符合当地主管部门相关规定，进场时提供工人花名册和必要的工人暂住证、计生证、特种作业证书等相关证件。
2.3、确保工人合法权益，按时支付工人工资，否则甲方有权代扣代发。
2.4、服从业主、监理、设计、本项目部制度及规定，确保本企业、本项目部规章制度、规定的有效执行。配合甲方施工管理人员，安全员进行班前各项安全技术交底，进场三级教育、班前安全活动等工作。
2.5、每次浇筑混泥土乙方必须根据施工情况安排足够的专业人员护模，否则每人次罚款200元。
2.6、如产生胀模、爆模现象，须经过业主，监理及项目部同意后，方可按方案凿打或处理，相关费用由乙方自行负责。
2.7、乙方那个须高度重视安全生产，严格遵章守规，按章操作。施工中有权拒绝甲方人员违章指挥，对违章指挥现象或相关人员，有权并应及时向甲方进行反应投诉。
2.8、配合甲方放主轴线，并自行进行主轴线以外的定点、放样、并接受甲方的技术复核。
2.9、楼层梁、板后浇带模板及支撑搭设必须满足后浇带施工要求，带浇带砼浇捣后、强度达到设计要求时才能拆除。
2.10、凡属于乙方完成的工作内容，乙方未在甲方规定的时间完成的，甲方有权另行安排其他班组突击完成，按所花费用的1.5倍从乙方的结算款中扣回，所延误的工期按1000元/天进行累计处罚。
2.11、乙方负责人必须常驻现场，不得擅自离开现场，并保证每天24小时不关闭通讯电话，外出2小时以上，须向甲方现场主管施工员请假并征得同意，否则每次罚款100元。
第十条：其它
乙方不得将工程转包给他人，一经发现，甲方有权单方终止合同，一切损失由乙方负责。在施工过程中，凡乙方在质量、工期、安全等方面有达不到本协议规定，经甲方协调督促仍不能达到的，甲方有权单方终止协议，并责令乙方退场，乙方应于甲方发出书面通知的3天内无条件执行退场。退场时按实际完成工程量的70%进行结算。
第十一条：未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，可向当地劳动仲裁部门申请仲裁，仲裁未果的，任何一方有权向当地人民法院提起上诉。
第十二条：本协议一式肆分，双方各执贰份，自双方签订之日起生效，合同内容全部履行完毕，工程款结清后自行失效。
甲方代表(签章)：单位盖章：联系电话：劳务公司：
乙方代表(签章)： 单位盖章： 联系电话： 合同签订日期： 年 月 日
承包合同篇十四
甲方：______
乙方：______
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等自愿、诚实信用的原则，双方就混凝土路面工程施工事宜协商一致，签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称、地点。
2、承包范围：混凝土路面工程施工。
3、承包方式：清包口(自带所有工具)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及包验收通过。
4、合同价数：每平方元：(长20__米，宽4.5米，厚20厘米)，全部约9000平方米，总价数约______。
二、路面施工工艺
1、道路两侧20厘米高横钢支护，用c25砼浇筑，振动棒或振动尺振实，后找平、提浆、收光。
2、切缝、待砼强度达到80%后进行切缝、缝深厘米、间距米。
三、双方权利和义务
甲方及时向乙方做好施工前的技术交底，负责工程协调、现场指挥，监督与管理。
(1)乙方按合同要求质量、验收标准进行施工，应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由自身造成安全措施不当，造成事故的责任和因此发生一切费用。
(2)施工中因乙方责任造成的返工，材料损失等均由乙方承担。
四、工程价数的结算与支付。
1、无须付款，经监理及甲方在乙方工程完工后检验合格，甲方支付乙方%工程款，余额%等通过验收后一次性付清。
五、合同生效与终止。
1、本合同经双方代表人签字后生效。
2、甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交竣工工程后，工程价数支付完毕，本合同即告终止。
六、本合同一式四份，甲、乙双方各一份。
七、本合同未尽事宜双方另行协商。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
承包合同篇十五
发包方(以下简称甲方)：江苏天目建设集团有限公司中天项目部 承包方(以下简称甲方)： 根据施工需要，甲方将中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目
模板工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行
一、工程名称： 中天热电厂烟气脱硫脱硝改造工程项目
二、工程地点： 中天热电厂
第一条、工程内容和范围
本工程范围之内(项目内容：脱硝支架基础、尿素楼，脱硫吸收塔基础、事
故浆液池、工艺楼、等)的所有模板支设、拆除工程，包含模板、木方到现场按照甲方的要求卸车、堆放整齐及施工完成后模板、木方上的圆钉拆除和按甲方指定地方堆放整齐。以及涉及变更改动都包括在内。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更技术更改，已包括在承包范围内。现场不产生计时工，工完场清。
1、本工程采用包工(以实际施工模板面积计算、单价为75元/平方)不
包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、材料节约，工完场清、工地周边的运输等一切使用工具)。
2、按施工图纸，包括变更部分。
3：包括工人进退场、伙食、劳保、安全、人身保险、费用。如因乙方施工质量达不到要求所产生返工其一切工料费由乙方负全责。
第二条 、工程质量及验收标准：
乙方必须根据国家质量验收规范和评定标准及施工图纸和说明要求进行制作和绑扎，精心组织施工，精心组织施工，达到建设、监理单位和甲方的要求。特别要控制好层高、板厚、轴线尺寸方正、水平，不能超出国家出台的规范，顶板模板支设误差在±5mm内，并整改完成后进行下道工序。
控制梁柱、接头等所有节点方正，控制断面尺寸，不能超规范，柱、梁不能有胀膜，排架支撑一定要牢固，加强自检制度，所有平板铺好及预留洞口留置完成，经验收合格才能进入下道工序。要控制好材料的有效利用，不能无谓的浪费，若木工制作质量达不到要求，不符合标准，造成返工的损失由乙方自行负担。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。经过监理现场验收并整改完成后进行下道工序。如果出现不符合标准，造成返工的损失由乙方自行负担且必须承担废料的费用。乙方在施工中不听指挥、盲目蛮干，甲方有权对乙方进行处罚。
第三条、施工安全要求
甲方对乙方承包的工程要做安全交底，签订安全合同，乙方必须认真贯彻执行甲方的要求。及有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对施工中因违反以上规定而发生的伤亡事故，其损失由乙方自行负责，进入施工现场必须佩带安全帽和帽带，(违者每次罚款100元)，高空作业必须戴好安全带，(违者每次罚款300元)，严禁吸游动烟，如果不佩带进入施工现场甲方将留取照片，且产生一切后果由乙方自负，禁止酒后上岗，如酒后进入施工现场甲方安全员有权将其逐出施工现场，如果因此发生矛盾后果全部由乙方承担，上岗所发生一切安全事故由乙方承担，且甲方有权根据各部门加倍罚款。
第四条、材料供应
乙方所需用的材料必须提前5天向甲方材料员通报，严禁不经计算、盲目进料，造成积压、造成损失(如上下力资运费)必须乙方自行负担，材料进场的卸车、堆放，平时的整理、归堆和完工时材料的清理归堆都有乙方负责。
第五条、施工机具
1、 所有木工制作所用的机具由乙方自行负责。
2、 甲方提供的机具，乙方应认真保管、爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
第六条、现场管理
甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作，乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，以及服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及在甲方现场负责人统一领导下组织施工，乙方负责人必须常驻现场。乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。有关计划进度，材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行，乙方施工人员必须尊重业主代表，监理及甲方管理人员，团结各工种施工人员。如发生不尊重业主、监理，甲方管理人员的过激行为，甲方有权对该施工人员进行辞退处理并罚款，发生班组之间打架行为，根据情节轻重处罚双方，双方不低于1000元的罚款，并移送公安机关。乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并赔偿损失。乙方在完成自身的工作外，必须积极配合其他班组，参与创建安全文明工地活动，服从项目部的领导安排。严禁在施工现场赤膊、穿拖鞋和酒后上班。现场清理工作应该做到自己的工作自己清理，当天的材料当天清理，若不清理就要处罚或请另外人员清理，加倍处罚,胀模剔凿及剔凿费用由乙方承担，拆模时楼层内模板必须一次全部拆除，掉落在安全防护上模板、木方由乙方在各层顶板支设完成后清理，如有违反甲方有权罚款处理。合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
第七条 生活管理
乙方进场后，乙方必须遵守有关中天公司的规章制度，保持施工现场的文明、整洁、产生的垃圾自己清理干净，如果有乙方人员在工地上大小便发现一次罚款500元。
第八条 进度计划
乙方必须严格按照项目部的进度计划，合理安排人员施工，不能影响到工程进度的实施，调剂好施工人员，每周召开安全文明质量进度工作例会，解决、协调施工过程中的矛盾，平衡进度，如果乙方没有执行项目部的进度计划，造成滞后，那么就要对乙方进行每次500—1000元不等的处罚。第九条、双方责任：
1、甲方责任：
1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
2) 提供施工必要运输的设备，木工加工机械由乙方自备。
3) 保证材料供应，如确因种.种原因供应不足时，乙方应服从甲方的调配。
4) 提供有效施工图纸，会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。
5) 提供现场的控制标高。
6) 负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。
7) 提供外脚手架及安全防护网。
8) 负责现场施工质量的验评，并对不符合质量要求进行相应处罚。
9) 提供施工用电及夜间施工照明灯具。
10) 协调好其它工种尽量避免因配合不到位造成返工、返修。
2、乙方责任： 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
5) 严格按照图纸及规范规定的模板尺寸下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。
8) 模板安装符合质量要求，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱、梯的时候，必须派专人跟班看模板，必须保证砼浇灌后的混凝土成型质量。
9) 木工工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
10) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离畅
第九条 工程款结算和付款
工程完成后一个月内，甲方向乙方支付以实际计算一次结清。
第十条：违约责任
乙方分包的工程项目，不得再形分包，在施工进程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，屡教不改的，甲方有权终止合同，造成的损失，工程应予赔偿。
1、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如有一方不经另一方同意单方解除合同，因影响施工计划造成的损失由单方解除合同的这一方赔偿。
2、乙方必须按合同规定的工期及质量，安全文明的要求施工完成。 第十二条、其它：
1) 由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。
2) 由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
3) 凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
本合同一式三份，乙方执一份，甲方二份，双方代签字后生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。(本合同原件有效，复印件无效)。
甲方 乙方
日期 日期
联系电话 联系电话
承包合同篇十六
甲方(借款单位)：________________________________
法定代表人：________ 职务：____
地 址：________ 邮码：____ 电话：________
乙方(贷款行)____________________________________
法定代表人：________ 职务：____
地 址：________ 邮码：____ 电话：________
丙方 担保方：________________________________
甲方为承包____ 国(地区)____工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。
第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币(大写)________________ 元。
第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。
第三条 乙方提供的贷款，期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。
第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息____%计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。
第五条 乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。
第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。
第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。
甲 方：单位名称________(公章) 乙 方：单位名称________行(公章)
代 表 人____________________ 代 表 人____________________
日期____________________ 日期____________________
开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________
甲方的担保单位名称____________(公章)
代 表 人____________________
日期____________________
开户银行及帐号____________
承包合同篇十七
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双发就劳务合作事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 承包范围：
1.4 承包方式：□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(见附件)
□乙方只包工。
二、工程造价： 人民币
三、工程款的结算和支付
1、结算依据：本工程合同的相关条款
2、结算方式：
(1) 以现场实际发生工程量计算，由甲乙双方共同确认。
(2) 结算顺序：协议书内容承包范围全面履行完毕，须由项目部负责人签字。如未达到合同约定质量标准由乙方负责反修，直到达到合同约定质量标准为准，所发生的一切费用均由乙方承担。质量等级验收达标后，由工程部负责办理结算。
(3)工程款的支付：按工程进度付款 ，工程完工后付到80%，待整体工程完工后，经甲方验收合格七日内付清。
四、安全生产及安全事故处理
乙方对承包项目的安全施工负责，做到严格执行国家、及上级单位的政策、法律、规范标准和制度，不违章指挥，不声张作业，严格执行安全技术交底，保证对进场人员进行安全教育。如发生安全等级事故，由乙方承担。
五、工程质量保修
乙方负责质量保修，保修期执行国家建设工程质量管理条例(保修期从单位工程竣工备案办理完毕之日算起)，甲方按结算的5%扣保修金。如乙方无能力或不能及时进行保险，甲方有权组织队伍维修，其费用从保修款中支付。
六、施工期限： 年 月日至 年 月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。
七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同法律效应。
八、未尽事宜，由双方协商解决，本协议自双方签字之日起生效，结清工程款后自动失效。
甲方：乙方：
签字(盖章)： 签字(盖章)：
年 月 日 年 月 日
承包合同篇十八
甲方：
身份证号码：
乙方：
身份证号码：
甲乙双方依照国家《民法》、《民法通则》和《合同法》及相关法律、法规，自愿签订如下合同并共同遵守。
第一条乙方自愿选择以承包的方式经营甲方指定产品，并在指定的区域内销售，具体销售区域为 省(直辖市、自治区)市(地区)。乙方要做到正直、诚信经营，只能在规定的范围内、规定的品种内守法经营。
第二条乙方负责的规定范围内的经营活动，对人员聘用、管理方面具有自主权、经营上自负盈亏。
第三条甲方对乙方的经营活动具有考核的权利和指导的义务，乙方不能完成承包销售任务，按甲方相关规定实施经济处罚，并有权收回承包经营权。
第四条乙方的经济收益。双方约定，乙方通过承包销售模式取得销售提成，提成具体比例依据甲方的营销方案规定，营销方案与本合同具有同等法律效力。乙方取得的销售提成，含乙方经营过程中发生的各种费用，包括人员的工资等。
第五条乙方销售提成支付方式：实行底价承包政策，采取按月结算的方式，每月乙方将已销售的货款全部汇入甲方指定的账户;甲方在次月扣除乙方应承担的费用后，将余额一次性付给乙方。
底价承包：是指一切市场开发和运营的全部费用由乙方承担。包括房屋租赁费、水电费、交通费、进店费、赞助费、庆典费、会务费、客情关系维护费、窜货补偿费及各种罚款等，以及市场上的铺货无法结款的风险(含企业倒闭)均由乙方自行承担。
乙方不得以任何理由挪用或占用货款。
第六条乙方是承包销售区域内责任人，发生的一切费用及意外风险由乙方承担，包括所聘用的销售人员、雇请的促销人员的工资、工伤责任以及造成的经济损失等。甲方可以提供法律援助，费用由乙方承担
第七条甲方为乙方提供的产品必须是符合国家标准的合格产品，甲方需向乙方提供各种销售工作需要的合法有效的证件，甲方按比例借给乙方适当的市场铺货。甲方有权对市场实施监督管理，对违规者依据相关规定处理。
第八条乙方开发市场必须依据国家法律合法经营，遵守甲方经营秩序。乙方的经营活动必须在合同规定的区域范围内，按照规定的产品价格进行合法经营;乙方不得销售未经甲方允许的其他产品，不得兼营其他厂家的任何产品，违规者甲方有权单方解除合同。
第九条乙方享有稳定工作岗位的权利。乙方遵守甲方规定，完成各项工作任务，乙方无违规、违纪时，甲方不得随意变动其岗位，如果确需变动乙方岗位时，必须经其同意。
第十条不论乙方因何种原因离开岗位，乙方有按照甲方的文件配合交接的义务。不得以投入市场费用等借口拒绝交接。经催告拒不交接，甲方按拒绝交接货物价值的数额报司法机关按法律规定处理。
第十一条乙方主动离职时，必须提前一个月提出书面申请，按照甲方相关规定办理交接手续，如故意隐瞒持有的货物，视为对甲方财产的非法占有，甲方视情节依法追究乙方的法律责任。
第十二条维护市场经营秩序是双方共同的权利和义务。乙方不得跨区域或违反甲方政策销售产品。甲方有保护乙方的合法权益、按着规定和制度打击各类违规行为的义务。
第十三条 在经营过程中，因乙方原因造成产品过期、破损的损失由乙方承担，不得退货。因产品质量问题和国家政策要求所产生的退货，费用全部由甲方承担。
第十四条 甲方为市场提供的广告、终端物料、终端宣传品、促销品，乙方有义务按甲方规定比例承担费用。
第十五条 乙方有保护甲方商业机密的义务。对于乙方故意泄露甲方市场营销政策、财务制度、价格体系，损害甲方利益的行为，甲方有权追究乙方法律责任。
第十六条 乙方有义务处理承包区域内发生的外联事件，对重大事件应及时上报，甲方有义务协助乙方处理。
第十七条 预交费用
1.甲方依据双方协议，借给乙方一定比例的市场铺货;同时，乙方同意预交铺货风险金元。乙方离职，按甲方要求交离市场三个月后，市场无遗留问题，按规定返还给乙方。
2.乙方因个人原因在合同期内提出辞职，或违反甲方规定被甲方辞退，甲方不承担乙方前期市场开发费和开办费。
3.乙方离职时，不得将铺货风险金抵顶货款。
第十八条 经济担保
签订本合同同时签订经济担保书(担保书需公证)，本合同作为主合同，经济担保书作为从合同。
第二十二条 甲乙双方确认，已经仔细阅读过本合同，并完全了解合同各条款的法律含义。
第二十三条 甲方关于销售品种、承包经营方案、销售、监察、法务及各种管理制度作为本合同的附件与本合同具有同等效力。
第二十四条本合同书自甲乙双方签字后生效，有效期为贰年。本合同约定合同签订地为吉林省通化市，因履行本合同发生纠纷应向合同签订地吉林省通化市东昌区人民法院起诉。
甲 方： 乙 方：
年月日年月日
注：空格位以手写为准
