随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
门窗合同怎么签篇一
一、工程概况
二、工程工期
三、工程价款
1、综合单价
2、工程款支付
(1)本工程无预付款;
(2)在工程所需窗框/门框全部进场后个xx工作日内，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审核后七日内支付工程总造价的50%，即xx万元;
(3)全部门窗安装完毕，工程竣工验收合格且交付甲方后，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的工程档案技术资料后，双方进行结算。甲方在确定工程决算值后七日内支付至工程决算总值的95%;
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应
五、工程保修及售后服务
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
门窗合同怎么签篇二
发包单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，并结合本工程
的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现经甲、乙双方友好协商一致，为明确各方的责任、权利、义务，特签订本合同，以便各方遵照执行。
1、项目名称：
2、项目地址：
3、项目规模： 高层项目。
4、开发商：
5、设计单位：
6、监理单位： 总监：
1.承包范围：
工程塑钢门窗制作和安装，具体详 甲方签字认可的图纸。
2、工程内容：
原材料（塑钢型材、玻璃、五金配件、胶条、所有辅材等）的采购、塑钢门窗的加工制作、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训及成品保护等。具体工程内容、工程量详见附件（具体工程量、规格尺寸由乙方现场测量）。
1.本工程单栋工期约为 个日历天，且应随立面工程进度，不能影响外架拆除或下移，否则，由乙方自行负责外架。具体制安时间以总包及甲方现场项目部要求为准。
2.乙方的工期计划须满足施工总计划的要求，不得影响总工期及竣工验收。
3.乙方须根据实际工作情况编制工期节点计划，报总包及甲方审批后遵照执行。
4.甲方可根据本合同工程的实际情况对本工程的进度计划进行调整。
5.在施工关键工期上，由下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经监理、甲方代表、甲方项目经理及甲方公司分管负责人批准，工期方可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费、停工所有费用及一切损失。
（1）甲方在开工前三天未按合同约定条件交出施工场地；
（2）甲方供应的材料或设备等，未按双方约定的时间进场或交验时发现质量问题影响施工；
（3）由于总包原因导致乙方不能施工的；
（4）按本合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑)；
（5）非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)；
（6）上述情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向甲方及监理提出书面报告(一式三份)，经甲方相关人员签字确认，各方保留一份作为延期凭证，过期概不予办理，视为对乙方工期无影响。
包工包料，合同全费用综合单价包干。
该包干单价包含但不限于所有人工费、材料费（含材料损耗）、机械费、管理费、
设计费、制作费、配件费、运输费、二次搬运费、安装费、成品保护费、建渣清运费、安全文明施工、规费及措施费、搭架费、采管费、水电费、售后服务费用、利润、税金、以及与本工程有关的备案及验收等所有费用、并充分考虑整个施工期间各种市场风险和国家政策性调价涉及本工程的所有风险、责任等。
1、材料设备要求
1.1塑钢型材：采用“xxxx”牌系列(或同档次其他品牌)共挤灰白色白色塑钢型材。pvc平开门可视面壁厚≥2.8㎜；pvc推拉门可视面壁厚≥2.5㎜；pvc平开窗可视面壁厚≥
2.5㎜；pvc推拉窗可视面壁厚≥2.2㎜。（型材壁厚必须满足pvc塑料门jg/t180-2005和pvc塑料窗jg/t140-2005国家行业标准中的要求，型材功能尺寸及理化指标按gb/t8814-2004 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（pvc-u）型材）》标准执行；
1.2 pvc塑料窗增强型镀锌钢衬壁厚必须≥1.5㎜，pvc塑料门增强型镀锌钢衬壁厚必须≥2.0㎜。
1.3玻璃原片选用成都南玻、台玻。玻璃类型为 玻璃并应符合国家保温节能规范及安全规范。应根据《建筑玻璃应用技术规程》及具体图纸要求的门窗尺寸、安装位置等，选用符合相关国家标准的中空玻璃并以甲方确定的打样产品效果检验。
乙方提供的玻璃必须符合但不限于下列标准：gb/t 21086-2007《建筑幕墙》、jgj113-2009《建筑玻璃应用技术规程》、gb/t18915.1-2002《镀膜玻璃 第1部分 ：阳光控制镀膜玻璃》、gb/t18915.2-2002《镀膜玻璃 第2部分 ：低辐射镀膜玻璃》；gb17841-1999幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃；gb15763.2-2005《钢化玻璃》；中空玻璃质量符合gb/t11944-2002的标准；gb9962-1999夹层玻璃标准；彩釉玻璃质量符合astmc1048和astmc1376标注，并按甲方指定的生产企业质量标准生产。
乙方提供的本合同项下的中空玻璃质量保证期为本合同项下货物出厂之日起十年。必须严格保证整体外观效果、乙方提供的玻璃需通过国家3c认证。
凸窗正面面积大于1.5m2者使用钢化玻璃，小于1.5m2者使用浮法玻璃、玻璃底边离
最终装修面小于900mm的下副窗玻璃使用钢化玻璃，门扇玻璃，七层及七层以上楼层的外平开窗扇玻璃。
1.4塑钢门窗五金件（选用“xxxx”）
（1）推拉窗：选用月牙锁。单玻窗选用单轮或双轮，中空玻璃窗采用双轮；
（2）推拉门：月牙锁、门凹滑轮；
（3）外平开门：单面执手、传动器、角部铰链。
（4）平开窗：外开执手、传动器、角部铰链；
（5）上悬窗：单点执手、滑撑；
（6）平开门（阳台位置）阳台门：单面执手、传动器、角部铰链；
（7）平开门（入户位置）入户门：双面执手、传动器带锁（钥匙）、角部铰链；
（8）执手、角部铰链等外露五金件必须与框料同色；
1.5 防盗块、密封条、防碰块、提升块、防水帽等所有塑钢门窗相应配件齐全。
1.6内外墙密封胶采用优质密封胶及防水胶（采用白云、安泰、之江、硅宝产品，并应符合相 关国家标准，必须有生产厂家出具的粘结性、相容性、试验合格报告和质量保证年限证书。）
1.7密封胶条采用三元乙丙橡胶制品（胶条采用蜀龙）
1.7毛条采用硅化毛条。
1.8门窗框与墙体之间采用发泡剂填缝。
1.9各种材料的技术等级、光泽度、外观质量应符合设计图纸、甲方要求及国家现行行业标准优等品要求。
1.10 各种材料的技术等级、光泽度、外观质量应符合设计图纸、甲方要求及国家现行行业标准优等品要求。
1.11 乙供材料预算价格为乙方根据招标文件、现行相关规范、技术标准及掌握的市场情况投标报价。乙方不得以任何因素调整材料预算价格。
1.12乙方用于本工程的材料设备均须在施工前报样（实物及相关技术资料），需报样的材料、设备、名称及规格经监理工程师、甲方现场代表确认后，方可施工。
2.技术要求：
2.1 窗的抗风压 、气密性、水密性均应符合现行国家及行业相关规定。
2.2 整窗（门）的传热系数必须保证符合甲方节能审查报告内容以及国家相关规范、规定。中标单位应按国家规定送检，送检费用由乙方承担。
2.3 门窗性能试验
塑钢门窗的三性试验由乙方组织甲方、监理机构、总包方等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。试验费用由乙方承担。如乙方因试验不合格而受到政府相关部门的处罚，甲方有权对乙方处以与政府处罚金额相等的追加处罚。
乙方必须保证采用上述材料制作完成的塑钢门窗能够满足建筑节能的要求，整窗（门）的传热系数必须保证符合甲方节能审查报告内容以及国家相关规范、规定。乙方应按国家规定送检，送检费用由乙方承担。
1、本合同的工程款总价暂定总金额：￥： 元整，（大写）：人民币元整。其中材料费暂定总造价： 元（大写）：人民币元整；安装费暂定总造价：元（大写）：人民币 元整。
2、乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收等直至竣工验收交付施工以及维保。
3、以上综合单价不论工程量增减,固定平方单价不变，工程量按实际计算。竣工后实际窗（门）的工程量；竣工后实际窗（门）的工程量；以窗/门的框外围面积计算，转角窗以框外围展开面积计算。
4、合同签订支付20%预付款，在安装外框第二笔进度款中抵扣。
1、进度款支付：
（1）现场塑钢门、窗边框安装完毕：
进度款计算及支付额公式：本月安装完成工程量（外框面积）*合同综合单价*45%*80%
（2）现场塑钢门、窗、扇、玻璃、五金等全部塑钢门窗主材、辅材及配件（月牙锁、执手除外）安装完毕：
进度款计算及支付额公式：本月安装完成工程*合同综合单价*55%*80%
（3）单栋工程完工验收合格后：
进度款计算及支付额公式：已安装工程量*合同综合单价*10%
（4）甲方在竣工验收合格且乙方提交完整的结算资料后30日内结算办理完毕，结算办理完毕后15日内支付至结算款的97%
（5）结算款的3%留为质量保证金，质保期限为竣工验收合格后两年。质保期满后甲方无息退还质保金。（支付时扣除甲方垫付应由乙方承担的维修费用）。
（6）甲方付款采用银行转帐方式，每次付款时乙方必须提供相应的正式发票。
2、现场施工用水电费、生活用水电费由乙方向总包方直接支付，乙方在要求甲方支付进度款时，必须出示水电费用交纳凭证，否则不予支付工程进度款。
3、总包方提供工地现有的垂直运输、塔吊、脚手架等供乙方免费使用。
4、甲方按结算后的总金额扣留3%的保质金；维保期二年，质保金不计利息，维保期起始时间为：自公告交付业主之日起计算。
1、本工程质量等级：满足国家及地方政府现行法律法规及工程建设规范、标准及行业的有关规定，质量合格并满足质监与业主验收要求。
1.1、国家法律法规：
（1）《中华人民共和国合同法》
（2）《中华人民共和国建筑法》
（3）其他相关法律、行政法规
1.2、本工程项目的材料、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的`要求。
（1）gb50352-2005《民用建筑设计通则》
（2）《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》
（3）《建筑门窗洞口尺寸系列》
（4）《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》
（5）《建筑外窗雨水渗透性能分级及其检测方法》
（6）《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》
（7）《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法》
（8）《建筑门窗术语》
（9）《建筑门窗扇开关方向和开关面地标示符号》
（10）《建筑外窗采光性能分级及其检测方法》
（11）《建筑用窗承受机械力的检测方法》
（12）《门窗安装工程施工操作规程》
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
门窗合同怎么签篇三
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程地点：
工程内容：断桥铝门窗制作安装。
工 期：配合总体工程进度施工，于 xx年xx月xx日完工。
1、断桥铝门窗工程预计总面积；_________㎡
2、断桥铝门窗每平方米__________________元
3、断桥铝门窗总造价大写： 小写 _______元
1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。
2、工程完工验收合格付60%。
1、型材：75型断桥铝、材料需符合国家有关标准，颜色茶青色，
2、玻璃为5+9a+5双钢中空玻璃，玻璃质量需符合国家有关标准。
3、按国家有关法律、法规、规范验收。
一、甲方责任：
1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变
更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方
变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。
2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，
3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方
案和组织竣工验收工作：
二、乙方责任：
1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。
2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。
3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。
4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全质量事故时由乙方负责。
6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。
7、保证现场的管理和技术力量。
8、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。
本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。
甲乙双方发生纠纷，甲乙双方本着合作精神协商解决，解决不了，向当地人民法院提起诉讼。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
门窗合同怎么签篇四
发包人(全称)： （以下简称甲方）
承包人(全称)： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程名称：
工程内容：门窗工程
1、名称：
2、规格、型号：按照本工程施工图、工程联系单制作、安装。
具体要求如下：
开工日期： xx年xx月xx日
竣工日期： xx年xx月xx日
乙方制作设计依据现行国家图集标准执行，门窗符合相关《铝合金门窗安装及验收规程》有关规定。门窗安装四周采用皮条处理，分项工程质量等级为合格，感观评定为“好”。
以上报价不含税，开票另加货款总额6%。
金额暂定人民币(大写)：(小写)：
承包人向发包人承接的工程按照合同约定进行施工，并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款及其他应当支付的款项。
按《建筑装饰装修工程质量验收规范 gb5021 0-200 1标准，由 监理公司及质监站合并在主体中验收(分项验收资料必须同步做好交 由土建项目部资料科)。
双方约定的工程款，支付的方式和时间:合同签定后7天内甲方付合同总价的 30 %给乙方作为备料款，门窗外框安装完毕(除施工洞
口外) 15天内甲方付合同总价的 40 %给乙方，内扇安装完毕15天内甲方付合同总价的 25 %给乙方，合同总价的 5 %余款待房屋竣工验收合格后一年内付清给乙方。
双方约定工期延误的其他情况:按现场实际发生情况另行协商， 并书面确认。
承包方及时提供国家验收标准的相关资料给土建项目部，并配合土建项目组织验收。
双方关于不可抗力的约定，另行协商。
双方约定投保内容:承包人必须为现场施工人员办理及支付有关 保险手续及费用并承担相关责任。
双方根据国家有关法律、法规及有关行政条例约定:属承包人施 工的发生工程质量问题由承包人负责维修，保修期为1年。
双方约定，在履行合同施工过程中工程量按设计图纸及工程变更 联系单(图纸尺寸)结算。门窗工程款应专款专用，承包人凭材料发票工资单结算工程款。
因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期竣工的，延期的工期 由承包人承担违约责任:
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责 任:工期顺延，并支付停工相应损失费，如因承包质量等原因而影响 整体工程验收的，相关损失费用由承包方承担。
双方有关规定:
1、资料:承包人必须提供承包施工工程及隐蔽工程相关验收资 料。
2、承包人应积极主动与土建施工的项目负责人及时沟通工程施工的有关事项。
3、承包人在建设施工中，不得随意乱敲、乱凿土建已完成的成品产品，若有损坏，由承包人自行负责赔偿其损失。
4、成品在整体竣工验收合格前的保护措施由承包方负责，如有损坏无条件更换。
5、承包方应提供相应数额材料发票。
合同订立时间: xx年xx开xx日
合同订立地点:
本合同双方约定: 签字盖章 后生效
双方约定合同份数:贰份，发包人、承包人各执壹份。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
联系电话：_________________联系电话：__________________
____________年______月____日____________年______月____日
