在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
机房搬迁合同 搬迁合同协议篇一
一、合同标的
1、工程概况工程名称：
2、搬迁工程内容：
3、工程范围：
4、工程计价：
二、价格及支付
1、上述合同总价是固定价格（或数量单价），
2、支付：合同款，预付款：_____元，大写：_________。在甲方验收后天内一次性付清尾款（甲方向乙方支付），支付方式：现金交易。如果甲方未按时支付合同款，甲方应向乙方支付违约金，计算方式为：从规定的付款日后第3天起，甲方按合同总款以每日______元（千分之______）向乙方支付违约金。
三、合同工期风险提示：
明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。工期：________年____月____日________年____月____日。
四、工程质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、质量约定：
2、验收约定：甲方在约定的验收期对乙方劳务工程进行验收，如发现问题，应现场叫乙方工作人员签字确认，否则视为验收合格。
五、保证、索赔和违约金风险提示：明确违约责任。
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、乙方应按合同约定的开工日期开工，推迟一天开工，违约金为：________元；
2、乙方应按合同约定的竣工日期完成项目工期，推迟一天违约金为：______元；
3、乙方在服务期间应保证甲方物品安全，不得损坏甲方物品，甲方应对贵重物品进行投保；因乙方服务责任因素导致甲方物品损坏，由乙方进行赔偿。
六、争议解决承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁；
七、本协议一式____份，双方各持_____份。自签定日起生效。本合同由以下双方签署，以资证明。
甲方：
法定代表人：
________年____月____日
乙方：
法定代表人：
________年____月____日。
机房搬迁合同 搬迁合同协议篇二
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实、信用、平等互利的原则，经友好协商就迁坟服务项目签订本合同：
一、迁坟服务项目
甲方委托乙方对 地区坟墓内搬迁的遗骨进行焚化处理，乙方向甲方提供遗骨焚化处理服务。每具200元（含税），大约 具，预计人民币 元，甲方向乙方采购木质骨灰盒约 个，每个 200 元（含税），预计人民币 元，项目总预计人民币 元。
二、付款方式：乙方对甲方服务项目完工后，甲方在一个月内一次性付清所有款项。
三、乙方工作人员的一切费用及安全甲方概不负责。
四、甲方必须提供乙方住宿的场地，供应水电，和当地风俗习惯的资料（书面或口头说明）。
五、预约责任
1、甲方应按本合同规定期限内支付乙方迁坟服务费，逾期每日按支付经费总金额的百分之三作为违约金。
2、由于不可抗力的原因（灾害、战争等）造成合同的部份不能履行，则合同双方不承担相应责任。
六、在履行合同的过程中发生的争议，先由双方协商解决，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁按司法程序解决。
七、其他
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议。
2、本合同双方签字盖章后生效，合同到期并价款结清后自动失效。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
4、报价单作为合同副本，与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机房搬迁合同 搬迁合同协议篇三
甲方：_____________________
乙方：_____________________
1、乙方委托甲方进行_______机器拆卸，搬迁，再安装和重新调试工作。并与多幅相机相连达到机器搬运前的运转水平和技术参数。
2、乙方具体搬迁时间为：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、搬迁具体要求如下
1）甲方在搬运机器前首先对机器进行检测，记录机器原运转水平和技术参数。
2）乙方负责组织搬运，甲方指导搬运等方面的工作。乙方应加强对搬运过程的管理，搬运过程机器损坏由乙方负责。
3）甲方在拆卸机器时，应认真做好电线，电缆的打包，捆绑工作。对重点器件要拆下，单独包装。认真指导乙方的搬运工作。
4）甲方对新机房要提前检查电源，地线等的准备情况。
5）到达新场地后甲方要认真安装，调试。达到机器搬运前的运转水平和技术参数。半年内运行如有调试和技术指导（维修费根据情况双方协商，配件费由乙方承担。
6）机器由于长期使用而造成的故障甲方将对其重新调试，达到最佳状态。
4、此次机器搬迁安装调试费共计人民币 万元，安装调试完毕后机器正常工作一日，第二日乙方将搬迁费及配件费用一次性支付给甲方。
5、如双方有任何一方违约，按照中华人民共和国经济合同法，双方均有权在法院提请诉讼。
6、本合同双方应认真遵守执行，未尽事宜双方友好协商。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。
甲方：_____________________
乙方：_____________________
_______年_______月_______日
机房搬迁合同 搬迁合同协议篇四
搬家方（甲方）：___________搬家公司（乙方）：_____________
联系人：________________联系人：______________________
电话：________________电话：______________________
经甲乙双方共同协商，特订立本合同，供双方共同遵守。
一、货物名称：
（1）家私；
（2）电器；
（3）日用品；
（4）书籍；
（5）杂物；
（6）贵重物品：电脑。
二、搬家搬出地点：___________________________
搬家搬到地点：_____________________________
四、签订搬家合同日期：______年______月_____日
五、包装要求：甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装，但包装前应检查物品，保证安全运输。
六、乙方责任：保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等情况，原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的，按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成，则乙方不承担赔偿责任。
七、一般货物保险由乙方负责，贵重货物保险由甲方负责。甲方应及时对送达货物进行检验，逾期未收货，应向甲方支付保管费用。
八、包装运输总费用：___________。
货物到达并验收完好后一次性付清：_____________。
九、甲方违约责任：乙方按要求将货物送达后，甲方如不足额支付运输费和保管费，乙方对货物享有留置权。
本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。
甲方签名：______________乙方签名：______________
合同订立日期：______年______月_______日
