人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇一
乙方：
根据政府部门对民用爆炸物品安全管理和指导性法规要求，为推行公安部门提出的“民爆破物品购买、配送、爆破、退库一体化作业（以下简称“一体化爆破作业”）运作模式，加强民爆破物品的存储运送安全及规范现场安全作业，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本协议并共同遵照执行。
一、合作项目：乙方以“一体化爆破作业”运作模式作爆破施工。
二、工程概况：
1、工程地点：
2、工程范围及内容：合同项内的管沟爆破开挖
3、工程作业时间：从年月日至年月日止。
三、甲方的权利及义务：
1、甲方负责指定爆破地点，为爆破施工创造条件。
2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面；有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。
3、甲、乙双方共同制定爆破时间表。
4、甲方需对其所属的员工进行安全方面的安全教育工作，无关人员不得接触爆炸物品。
5、甲方负责协助乙方落实爆破区周边警戒，疏散滞留人员及车辆，维护通往爆区通道畅通。在装填炸药前将所有施工人员及装备退出爆破现场，提前排除爆破周边的安全隐患。
6、起爆后15分钟内，甲方工作人员不得进入爆区，若在乙方人员未确认安全后进入爆区，所发生的任何事故责任由甲方负责。7、甲方需向乙方提供以下有效证件复印件各一份，工程合同复印件。
四、乙方的权利及义务：
1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程进行爆破施工；结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。
2、乙方根据甲方的要求并提供乙方公司的《爆破生产许可证》和《营业执照》，项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件，并提供该职工在乙方公司工作的一个月考勤表，本地公安局备案手续。
3、乙方负责办理爆破施工的一切手续。
4、乙方负责把爆破器材配送至甲方指定的作业点，并负责安全的送至爆破作业点。如因乙方原因造成运送安全事故或者影响施工的，乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。
5、对于现场临时放置的仓库，除专人妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，警示、警告牌、所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法。
6、乙方根据甲方的工作需要向工地派出工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。
7、乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业。
8、乙方工作人员有权拒绝执行甲方管理人员发出的违章违规指令。
9、乙方监管人员到爆破现场有权纠正违规现象，检视现场周边安全条件，切实落实爆破器材现场临时存放的安全。
10、爆破前清理现场由乙方人员负责，爆破后由乙方工作人员发出撤销警戒信号后，乙方人员才可以进入工作面。
11、乙方工作人员负责进行爆后检查，处理盲炮、哑炮后，由甲、乙双方委托的工作人员在《爆破记录》上签字确认，单次爆破任务结束。
12、如遇不可抗力因素（暴雨、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等）或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工，由此造成甲方的损失，乙方不承担责任。
五、其他：
1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成，应将争议事项提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。若经仲裁委员会仲裁不能解决的，则任何一方可以向当地法院提起诉讼。
2、本协议一试四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。3、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。
甲方：乙方
（盖章）（盖章）
负责人：负责人：
合同协议签订日期：年月日
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇二
甲方:达县第二建筑工程公司
乙方:宣汉县俊吉爆破工程有限公司
依据中华人民共和国《合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》、《爆破工程消耗量定额》gyd-1002-20xx和《爆破工程基础单价》中工爆协(20xx)14号函的有关规定，甲、乙双方协商一致，达成如下爆破作业安全协议:
一、工程名称:p202集气站入口两侧边坡治理
二、作业地点:宣汉县普光镇
三、爆破工期:共计60天，以甲方批准的开工报告之日算起。
四、工程数量:详见p202集气站入口两侧边坡治理施工方案
五、承包方式:固定单价。
六、工程价款:据实决算。
七、付款办法:另行约定。
八、双方权利与义务
(一)、甲方的权利与义务
1、有权监督、协调和纠正乙方所派项目负责人、安全员爆破员的违规爆破作业或不安全行为。
2、负责确定爆破现场的基准点和爆破作业范围，向乙方提供该项爆破工程《地面建设工程中标通知书》和施工图纸。
3、确保乙方在爆破作业前，爆破工地所涉及的管线、网线、下水道、构筑物、树木和农作物等全部拆出。
4、处理好用地矛盾，协调因爆破震动而受到影响的周边单位和住户关系，保证爆破作业工程顺利进行。
5、承担废弃土、石方的堆放场地选择和挖运等相关费用。
6、按时按约定支付乙方爆破工程款。
7、甲方有权对乙方所购买炸药、爆破物品的数量及现场使用情况进行核查。
(二)、乙方权利与义务
1、乙方必须遵守国家的法律法规及甲方的各项管理规章制度。
2、编制切实可行的工程《爆破设计方案》和《爆破说明书》，并报公安机关批准后实施爆破作业。
3、办理爆炸物品购买和运输等相关手续，负责爆破作业工地安全管理、技术指导及相关人员的业务培训。
4、审查和确定工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。
5、加强爆破作业现场的环境保护、设备及运输机具符合国家标准和规范。
6、持《爆炸物品运输许可证》安全运输民爆物品到工地，负责对工程结束或当天未使用完的民爆物品组织现场销毁或回运仓库储存，并承担在运输中的责任。
7、建立并登记民爆物品日（次）使用情况，由爆破员领取和使用爆炸物品。
8、检查和指导安全员、爆破员按《爆破安全规程》安全作业。
九、税费承担：乙方向甲方收取的服务费用涉及税费由乙方交纳。
十、工程验收：按照约定的爆破作业范围和设计方案甲、乙双方到现场实地验收。
十一、违约责任：甲、乙双方应信守合同约定条款，若一方违约，则向另一方支付合同总造价20%的违约金。
十二、特别约定
（一）、乙方应严格遵守爆破作业的各项规章，因爆破震动过大，周边单位或住户反映强烈吗，导致行政干预、或单位、或住户致使乙方不能实施爆破作业的，乙方承担全部责任。
（二）、若因爆破过程中爆破物品丢失及发生安全责任事故，乙方承担全部责任。
十三、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。
十四、其他事宜：未尽事宜可另行协商，与本《爆破安全协议书》一并执行，具有同等法律效力。
十五、协议书一式三份，甲方执一份，乙方执两份，双方签字盖章后立即生效。
附：
1、《爆破作业单位许可证》；
2、乙方营业执照。
甲方（盖章）：已方（盖章）：
代表人（签名）：代表人（签名）：
联系电话：联系电话：
签约时间：年月日
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇三
甲方：
乙方：
爆破协议如下：
一、甲方将 段路基土石方爆破工程承包给乙方。
二、每立方爆破单价为 元/立方（大写： 元整）。（此单价含炸药、机械、人工工资、钻孔、安全等）。
三、爆破工程进度必须按照项目部下达的生产计划而完成足够的方量，爆破的直径大小按监理和项目部的施工要求保证质量。乙方施工过程中，如爆破直径太大超出了施工要求，则乙方必须改炮达到符合施工的填筑要求，如乙方拒不改小，则乙方可自行采取其他方法改小，因此而产生的费用，甲方有权带惩罚性的加倍扣除。
四、乙方在施工过程中，如有石块、石渣等造成居民房屋炸坏及车辆人员伤亡事故等，不论是经济责任和法律责任均由乙方自行承担，与甲方无关。
五、在施爆过程中如震动造成的一切纠纷和矛盾，以及经济损失由甲乙双方及项目部和业主出面协调解决。
六、付款方式
1、多数资金按照项目部的支付方式转账支付（ 由乙方提供账号及签字确认）。
2、少数资金按现金支付。
3、剩余爆破工程款完工后，30日内付清。
4、路基爆破方量按照项目部最终结算为准。
七、甲方将尽力为乙方提供良好的工作场面，使其高效率的提高工作，未尽事宜，双方协商解决。
八、甲乙双方如单方违约，违约方按工程总价的 % 补偿守约方。
九、本段所用爆破材料费用由乙方项目部提供发票，人工工资发放由甲方承担。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日生效
甲方 （签字） 联系电话：
乙方 （签字） 联系电话：
签订日期： 年 月 日工程施工安全协议书工程建设合同协议书房屋承建协议书
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇四
甲 方：陕西德瑞昌建设工程有限公司西乡县峡口至骆家坝公路改建工程b标段
乙 方：
甲方承建施工西乡县峡口至骆家坝公路改建工程b标段，乙方负责标段工程石方爆破作业，经甲乙双方协商达成以下协议：
一、合同内容：西乡县峡口至骆家坝公路改建工程b标段石方爆破。
二、施工总工期：20xx年9月5日至20xx年 11月 15 日，甲方遇特殊情况工期延伸。
三、合同价款及支付方式
本合同采用综合单价，包工包料包安全。石方开炸 每立方米（天然密实方），单价含机械、打孔、爆破品、安全设施、排险、坡面整修等一切费用，单价不含税金。
甲方每月支付乙方生活费及燃油问题（从工程款中扣除）。剩余款项待工程开炸结束乙方撤离现场年底一次付清。
四、工程量确认
设计图纸工程量不作为甲方给乙方最终结算依据。甲方按乙方实际爆破断面双方现场收方核算计量。
五、甲方义务
1、负责施工边坡放样，要求乙方按设计施工。
2、负责工程开工前的外部协调工作。
3、按期支付工程款项。
六、乙方义务
1、工程开工前，乙方必须购买工程保险。乙方进场必须由正规爆破公司出具施工委托书,乙方具有劳务资质或有劳务资质授权委托。
2、乙方所需爆破品及爆破手续由甲方待办，乙方全面负责爆破施工安全，自行承担一切安全风险。不论出现任何安全事故由乙方全权承担一切经济责任、民事及刑事责任，与甲方无关。
3、负有爆破过程期间，因爆破导致青苗赔偿、过往行人、车辆安全及其他建筑物安全责任。
4、完善各项规章制度，层层落实责任制，责任到人，人员持证上岗。
5、严格按照爆破物品管理规定，做好爆破器材申领、使用、清退等环节的管理工作，做好爆破器材的防盗、防爆工作，确保爆破器材不流失、不被盗、不移作它用。
6、加强日常安全检查，每月对管理的作业人员进行一次安全业务知识培训，培训有记录。
7、全方位加强对爆破器材领用、清退的监管工作，警戒人员由甲方调配，由乙方指挥安排。
8、①乙方必须认真学习和严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》《安全生产法》等相关法规，切实做到学法、懂法、守法。必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。②乙方在实施爆破作业，必须遵守国家有关标准和规范，严格按照爆破作业人员管理制度执行。爆破施工人员一律佩戴安全帽、穿胶鞋，下雨天、大雾天和夜间不得从事爆破作业。③乙方应与甲方通力合作，搞好业务工作上的协调，接受业主、公安安全检查。
七、特殊约定
1、施工期间乙方不服从甲方的质量、进度、安全等管理（以甲方文件为依据），甲方按与乙方约定所处罚款从工程费用中扣除。。
2、乙方所开炸的石方，无出售、转卖权，可利用石方由甲方合理支配，必须服从甲方统一管理，否则甲方所处罚款乙方无条件承担，罚款从工程费用中扣除。
八、合同纠纷解决
1、双方协商解决。
2、双方协商不一致，由施工地县级人民法院裁决。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，合同款项结清后自行废止。
甲 方 ： 乙 方：
代表人： 代表人：
20xx年 月 日 20xx 年 月 日
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇五
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同，甲、乙双方必须信守以下所列条款：
一、 工程名称：二、 三、 施工内容： 爆破、运输
四、 工程总量：
五、 爆破税后单价：
六、 提取管理费按总金额造价：。
七、 甲乙双方责任：
甲方责任
1、 甲方按规定时间交清管理费，不得拖欠。如不按时付清，乙方有权封工程账号。
2、 为此爆破工程项目我公司出具各种手续，如出现任何问题，与公司无关，公司不负法律责任。
3、 甲方不准以任何理由进行收交管理费及其他费用。 乙方责任
1、 在爆破工程中，出现人身伤亡，丢失炸药、，与甲方无关。
2、 我公司可帮甲方组建工程项目部，可提供公司财务专用章、项目部合同章及有关手续，该工程完工后，以上手续实务自行废除。所有出现的费用由甲方负责。
3、 在该项工程中，我公司不参与财务、工程项目管理。 此协议经甲乙双方共同签字之日生效。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表人：（签字） 代表人：（签字）
年 月 日
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇六
甲方：________________
乙方：________________
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定，结合爆破工程的特殊情况，甲乙双方签订如下安全协议：
1、甲方负责指定爆破地点，为爆破施工创造条件。
2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面；有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。
3、甲、乙双方共同制定爆破时间表。
4、甲方需对其所属的员工进行安全方面的安全教育工作，无关人员不得接触爆炸物品。
5、甲方负责协助乙方落实爆破区周边警戒，疏散滞留人员及车辆，维护通往爆区通道畅通。在装填炸药前将所有施工人员及装备退出爆破现场，提前排除爆破周边的安全隐患。
6、起爆后15分钟内，甲方工作人员不得进入爆区，若在乙方人员未确认安全后进入爆区，所发生的任何事故责任由甲方负责。
1、乙方必须配备有资质的专职安全员和爆破员进入甲方爆破区域，安全员和爆破人必须服从甲方的统一管理和安排，树立“安全第一，文明施工”的思想，坚持“安全生产保生存，热情服务拓发展”的宗旨。
2、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程进行爆破施工；结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。
3、乙方根据甲方的要求并提供乙方公司的《爆破生产许可证》和《营业执照》，项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件，并提供该职工在乙方公司工作的一个月考勤表，本地公安局备案手续。
4、乙方负责办理爆破施工的一切手续。
5、乙方负责把爆破器材配送至甲方指定的作业点，并负责安全的送至爆破作业点。如因乙方原因造成运送安全事故或者影响施工的，乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。
6、对于现场临时放置的仓库，除专人妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，警示、警告牌、所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法。
7、乙方根据甲方的工作需要向工地派出工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。
8、乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业。
9、乙方工作人员有权拒绝执行甲方管理人员发出的违章违规指令。
10、乙方监管人员到爆破现场有权纠正违规现象，检视现场周边安全条件，切实落实爆破器材现场临时存放的安全。
11、爆破前清理现场由乙方人员负责，爆破后由乙方工作人员发出撤销警戒信号后，乙方人员才可以进入工作面。
12、乙方工作人员负责进行爆后检查，处理盲炮、哑炮后，由甲、乙双方委托的工作人员在《爆破记录》上签字确认，单次爆破任务结束。
13、如遇不可抗力因素（暴雨、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等）或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工，由此造成甲方的损失，乙方不承担责任。
1、根据公司合同要求进入现场后，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行，测量记录好工程量，并双方签字认可。
2、在施工管理时严禁饮酒，必须按规定的标准进行服务，不准无故刁难用户，必须为用户提供及时、准确、安全的爆破服务。
3、必须督促爆破员、技工严格按照爆破设计施工方案和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工的违章、违纪行为，确保安全生产。
4、必须根据气候、地质等现场容易造成安全隐患，合理安排好爆破员、技工进行作业，并做好记录。
5、必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查，确定安全后，才能解除警戒信号。
6、必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库，严禁私自留存。
7、使用爆破器材时，督促做好记录，保证帐物相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材，不准将爆破器材转让、转借、倒卖给他人。
8、安全管理员必须遵守执行以上条款（未尽事宜，按照国家、自治区、旗和公司的有关规定遵守执行）；不遵守执行的，造成安全事故，由乙方负责。
1、在施工现场必须安排好作业人员，保证工程进度、质量有序进行，纠正、制止作业人员的违章、违纪行为，确保安全生产。
2、所领取的爆破器材，必须放在临时保管防爆箱内，上双锁，同安全管理员各持一把钥匙管理，并须存放在临时保管存放室内有人看管；不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；爆破结束后，同清退人员、安全管理员将剩余的爆破器材如数及时交回配送清退人员清退回库。
3、严格按照爆破设计施工方案执行，禁止擅自增加、减少爆破器材的使用量，改变爆破器材品种减少覆盖物，改变警戒措施。
4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其它不安全因素应及时上报或处理。
5、不准酒后施爆，不准为不具备使用条件的单位或个人承担施爆作业，为亲朋友好私买、私借爆破器材。
6、必须严格按照方案技术要求和《爆破安全规程》操作，因违规操作在施爆过程中造成一切安全事故由爆破员负责。
1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成，应将争议事项提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。若经仲裁委员会仲裁不能解决的，则任何一方可以向当地法院提起诉讼。
2、本协议一试四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。未尽事宜，按照国家、自治区、旗和公司的有关规定办理。
3、有效期限：本协议有效期自________年____月____日至________年____月____日
甲方（盖章）法人代表：________________ 乙方（盖章）法人代表：________________
代理人：________________ 代理人：________________
________年____月____日 ________年____月____日
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇七
甲方：
乙方：
从开工到施工的过程中，为保证生产安全，保障施工人员及财产安全，将紧紧围绕安全为中心，精心组织，精心施工，按期保质保量完成生产任务，特制定以下协议，并双方严格履行：
一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。
二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。
三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，才能解除警戒信号。
四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库。
五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。
六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。
七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的打架、斗殴事件，乙方负全部责任。
八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。
九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。
十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计图纸要求，争创优良工程。
十一、施工工期： 年 月 日进场开工， 年 月 日完成。
十二、双方责任：
1、对工程进度、工程质量、安全文明生产进行监督，并组织验收。
2、对施工生产中的有关技术及质量问题提出处理意见。
3、按施工设计要求，为乙方提供施工测量、放线基准点的交设和布防，已方便乙方科学合理的实施施工步骤方案。在施工过程中和完工后按照设计要求、以及甲方制定的相关施工方案，技术标准及质量规范进行工程检查和验收。
4、有权对乙方在施工中发生的所有违规行为进行经济处罚。
1、乙方严格遵守甲方、业主和监理单位的所有规定，如
发生不利后果，由乙方负全部责任。
2、严格遵守工程安全操作规程，安全施工，对于发生的安全事故由乙方全部负责。
3、乙方必须和施工现场人员搞好协作，绝不容许发生打架斗殴及偷盗事件，发生的所有后果由乙方全部负责。
4、在施工过程中，乙方接受甲方的工程质量、施工进度、安全生产等有关检查。
5、做好安全用电，严格按照爆破规程操作，杜绝一切伤亡事故的发生。
6、凡乙方在本项工程施工过程中与其他单位的一切经济纠纷由乙方自己负责处理，甲方不承担任何责任。
7、乙方必须按照甲方要求的工期和质量标准完成本项工程，如发生工期延误和质量事故，所有责任由乙方全部负责。
8、乙方必须服从甲方的正确管理，甲方若让乙方违反安全操作规程或不能保证安全的情况下进行爆破作业，乙方可以拒绝执行。
十三、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。
十四、如在施工过程中发生其他新的情况，甲乙方有权提出合同补充条款，合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
十五、其他合同与本合同如有抵触，以本合同为准，本合同签字盖章后生效，完成双方约定的工作内容后即终止。
十六、施工期间若因政策或其它不可抗拒因素造成延误、工期顺延。
甲方(盖章)：
甲方代表人(签字)： 年 月 日
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇八
甲方：深圳市能源环保有限公司
乙方：深圳市宏业基基础工程有限公司
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定，结合爆破工程的特殊情况，为确保老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整工程安全顺利施工，明确安全责任，经双方协商，甲乙双方签订如下安全协议：
一、工程项目名称：老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整工程
二、爆破作业时间：20xx年7月1日至20xx年6月30日
三、爆破警戒范围：爆破点周边200米（按爆破飞石的安全距离确定）。
四、爆破作业保护范围：老虎坑垃圾焚烧发电厂一期/二期（包括厂房、办公楼、综合楼及内外部设备设施和人员）、老虎坑环境园中区（包括施工单位活动板房、施工车辆及施工人员）
五、甲方的权利及义务：
1、甲方按合同约定，协助乙方办理爆破施工相关许可事项。
2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面；有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。
3、甲方人员接受乙方所进行的爆破作业安全培训，无关人员不得接触爆炸物品。
4、甲方协助乙方组织召开爆破作业协调会，检查爆破区周边警戒情况。
六、乙方的权利及义务：
1、乙方根据甲方的要求提供爆破公司的资质文件、项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件和公安局批准和备案手续等资料，向监理申报审批后方可进行爆破作业。
2、爆破施工严格遵照《爆破安全规程》和深圳市有关规定办理。爆破施工前，编制详细的爆破施工方案，经有关部门审批后实施。
3、组织爆破保护范围内的单位就爆破作业进行沟通协调，确保爆破施工进行顺利，每次爆破前在受影响单位处张贴书面告示和安全警戒图。
4、爆破开工前，要进行书面安全、技术交底，并讲解安全技术操作方法，预防事故措施和劳动保护要求；安全技术施工组织设计由乙方编制，经监理审批同意后方可实施。
5、石方爆破开始前，对周围建筑物进行详细调查，出具爆破安全评估报告，并依据其结构特征和国家标准给出各自的爆破振动安全允许值。爆破前要落实爆破安全评估报告所提出的要求。爆破时组织对要保护物及设备进行爆破振动监测，爆破后3个工作日内出具爆破振动监测报告并提交给甲方和监理。
6、严格安全防护措施，对飞石进行控制，以防止个别飞石造成周围保护物的损害。爆破时实施严格的安全警戒。
7、起爆前加强警戒警示，爆破时人员/车辆全部撤至安全地点后方可起爆，环境园道路、二期道路、中区施工道路及泥头车外运临时道路等设置警戒，爆破警戒范围按爆破飞石的安全距离确定，安全警戒必须在爆破前30分钟设立，炮响后，经现场爆破人员确定后，方可撤除安全警戒。
8、爆破施工严格遵守《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，按照《爆破安全规程》进行爆破施工。在使用爆破器材时，要严格按照《爆破作业安全操作规定》施工。
9、严格按公安机关批准和甲方、监理同意后的作业时间内进行爆破作业，并尽量固定作业时间。
10、火工品管理。爆炸物品的储存、运输、使用严格按照深圳市公安局关于对爆炸物品的有关规定执行，乙方爆炸物品管理员负责对爆破物品的专门管理，由专人领取，领取及使用均应进行登记。做到未用完爆炸物品及时退库，现场不存放、不遗留、不过夜爆炸物品。
13、遇暴雨、雷电、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工时，乙方不得进行爆破施工作业。
七、本协议一试四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。未尽事宜，按照国家、省和深圳市的有关规定办理。
八、本协议自甲乙双方签字盖章后生效，爆破作业完成后自动失效。
甲方（盖章）
法人代表：
乙方（盖章）
法人代表：
爆破合作协议 爆破安全责任协议书篇九
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目土石方爆破事宜协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
1、工程名称
2、工程地点
1、工程内容：
2、工期：
1、本合同作为已签《土石方挖运工程施工劳务合同》的附件。
2、工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，均按合同单价进行结算。
1、爆破工程数量按甲方指定的地段，经双方现场测量计算的工程量为准，据实确定爆破工程数量。
2、每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式经双方签字确认，做到日清月结。
3、乙方必须按设计要求开展爆破作业，超出设计范围内的爆破数量甲方除不予认可外并根据对甲方施工造成损失和影响，并追究乙方相关责任。
（一）工程质量：
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。
2、甲方可适当提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，由乙方赔偿全部经济损失。
3、乙方爆破块石大小满足机械清运和使用要求，石块直径不大于300mm。
4、乙方必须按设计要求保证爆破地段基础设计规定要求。如达不到要求，甲方有权拒绝验收。
（二）安全管理及责任：
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，施工人员必须持证上岗，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施、防护措施，确保周围建筑物安全及人身安全。如出现人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方承担所有责任和损失，包括甲方工期延误的损失。架设安全标识网、安全带、安全帽等防护措施所需设备均有乙方自备。
（三）爆破机械及现场爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识。
2、乙方自行负责对机具、材料妥善使用和保管，以免丢失或损坏。
（一）甲方责任：
1、负责爆破施工的现场、质量管理全部工作。
2、在爆破合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。
3、负责对乙方安全、环保交底。
4、负责劳务费拨付和工程结算。
5、对爆破产生的石料享有所有权，有权进行支配和处理。
6、负责现场指导，督促乙方劳务人员。
7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）乙方责任：
1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证，乙方必须严格管理其施工人员，合理采纳甲方的建议。
2、乙方必须执行公安机关的管理规定，严格按照操作规程及甲方要求进行施工。
3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责（围墙护栏除外），上述物品必须满足施工要求。
4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场，并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。
5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人，因工作特殊，其负责人员不得擅自离开工地。
6、乙方在施工过程中，其员工发生工伤事故，由乙方承担相关赔偿责任。
7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的第三方造成损失的，由乙方承担赔偿责任呢。
8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班，因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。
9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理，如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。
10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图，并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。
1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定，在甲方指导下做好环境保护工作。
2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作，如因乙方原因造成上述损失的，乙方应当承担赔偿责任。
1、乙方不服从甲方管理和安排，不听从甲方调度，发生安全事故，甲方有权解除合同，具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。
2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定，甲方有权解除合同并不承担任何责任。
3、乙方更换施工人员的，更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质，否则，甲方有权解除合同。
4、甲方按约定结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的，乙方不承担责任。
6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划，乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求（原则上不突破计划）应提前一天通知，乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的，按照每天_____元赔偿甲方损失。
1、乙方向甲方承诺，乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照，并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。
2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的，由乙方委托相关资质的部门进行鉴定，因不可归咎于乙方责任的，乙方不承担责任。
3、因施工导致村民阻工的，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担相关组织协调处理，如非甲方原因造成的损失，甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的，双方各自承担自己损失。
4、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
甲方代表（签字）：__________ 乙方代表（签字）：__________
签订日期： 年 月 日
