在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
工程意向书保证金 工程意向书篇一
________项目管理咨询有限公司
由于20____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：
1、 施工人员窝工补偿，进退场费用；
2、 材料损失的补偿费用；
3、 降排水措施补偿费用；
4、 人工清除淤泥补偿费用；
5、 其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此！ 致！
____县____建筑安装工程公司
____第六标段项目部
20____年____月____日
工程意向书保证金 工程意向书篇二
甲方：
乙方：
经双方协商，甲方现有北京电影制片厂厂区部分拆除项目，拆除总面积约二十六万平米，工期暂定二个月，乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目，达成初步意向如下：
一、甲方责任:
1.甲方负责与中影集团北京电影制片厂洽谈并签订合同。
2.甲方负责与中影集团北京电影制片厂办理拆除的合法批件。
3.甲方负责安排乙方进场的住房与水电相关事宜。
4.甲方负责施工期间与北京电影制片厂的协调厂内工作。
二、甲方义务:
1.甲方合同签订前，甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。
2.甲方合同签订后，甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。
3.甲方与乙方达成合同后，甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。
4.甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必须在短期内验收，验收合格后必须马上付清乙方余款。
三、乙方责任:
1.乙方负责合同签订前，人员与设备的前期调配。
2.乙方负责合同签订时，提供施工人员资格证书。
3.乙方负责合同签订后，与厂内拆除办进行交接。
4.乙方负责施工过程中，房屋拆除与渣土清运工作。
四、乙方义务:
1.乙方必须在合同签订前为甲方保密，不得肆意宣扬或分包。
2.乙方必须在与甲方签订合同时，积极配合甲方进场交接。
3.乙方必须在甲方安排完办公现场后，三个工作日内人员到场履行合同。
4.乙方必须按时保质保量的完成拆除任务，渣土清运外部事宜自行处理。
以上仅为与北京电影制片厂拆除合同前合同意向书，正式合同需甲方与北京电影制片厂达成正式合同后再与乙方签订，施工价格暂定每平米40元人民币(大写:肆拾元整)，如甲方正式合同签订后，甲乙双方不能在五个工作日内达成共识，若因甲方原因甲方按意向书总造价的33%赔付，若因乙方原因乙方按意向书总造价的33%赔付。如意向书有其他不足，加以备注。
备注: 此意向书一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章生效，并具法律效应。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
工程意向书保证金 工程意向书篇三
致：xx
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有kxx+385～kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
此致
xx改建工程
xxx经理部
20xx年3月25日
工程意向书保证金 工程意向书篇四
一般包括以下内容：
（1）序言。
（2）索赔事项概述。
（3）具体索赔要求。
（4）索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程；承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支；承包商的具体索赔要求。在总论部分之末，附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单，注明各人的职称、职务及施工经验，以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。
本部分主要是说明自己具有的索赔权利，这是索赔能否成立的关键。根据部分的内容主要来自该工程项目的合同文件，并参照工程项目雇主所在国的法律规定。该部分中承包商应引用合同中的具体条款，说明自己理应获得经济补偿或工期延长。根据部分的具体内容随各个索赔事件的特点而不同。一般地说，根据部分应包括以下内容：
（1）索赔事件的发生情况。
（2）已递交索赔意向书的情况。
（3）索赔事件的处理过程。
（4）索赔要求的合同根据。
（5）所附的证据资料。
在写法结构上，按照索赔事件发生、发展、处理和最终解决的过程编写，并明确地全文引用有关的合同条款，使雇主和工程师能历史地、逻辑地了解索赔事件的始末，并充分认识该项索赔的合理性和合法性。
索赔计算的目的，是以具体的计算方法和计算过程，说明自己应得到的经济补偿的款额或延长时间。如果说根据部分的任务是解决索赔能否成立，则计算部分的任务就是决定应得到多少索赔款额和工期。前者是定性的，后者是定量的。在款额计算部分，承包商必须阐明下列问题：
（l）索赔款的要求总额。
（2）指明各项开支的计算依据及证据资料。承包商应注意采用合适的计价方法。至于采用哪一种计价法，应根据索赔事件的特点及自己所掌握的证据资料等因素来确定。其次应注意每项开支款的合理性。并指出相应的证据资料的名称及编号。切忌采用笼统的计价方法和不实的开支款额。
证据部分包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。证据是索赔报告的重要组成部分。没有翔实可靠的证据，索赔是不能成功的。
索赔证据资料的范围很广，它可能包括工程项目施工过程中所涉及的有关政治、经济技术、财务资料，具体可进行如下分类：
（l）工程所在国政治经济资料。包括重大新闻报道记录。如罢工、动乱、地震以及其他重大灾害等；重要经济政策文件，如税收、海关规定、外币汇率变化、工资调整等；政府官员和工程主管部门领导视察工地时的讲话记录，权威机构发布的天气和气温预报，尤其是异常天气的报告等。
（2）施工现场记录报表及来往函件。包括工程师的指令；与雇主或工程师的来往函件和电话记录；现场施工日志；每日出勤的工人和设备报麦；完工验收记录；施工事故详细记录；施工会议记录；施工材料使用记录；施工质量检查记录；施工进度实况记录；施工图纸收发记录；工地风、雨、温度记录；索赔事件的详细记录或摄像；工效率降低的记录等。
（3）工程项目财务报表。
包括施工进度款月报表及收款记录；索赔款月报表及收款记录；工人劳动计时卡及工资表；材料、设备及配件采购单；付款收据、收款单据、工程款及索赔款迟付记录：迟付款利息报表；向分包商付款记录；现金流动计划报表；会计日报表；会计总帐；财务报告；会计来往信件及文件；通用货币汇率变化表等。在引用证据时，要注意该证据的效力或可信程度。为此，对重要的证据资料最好附以文字证明或确认件。例如，对一个重要的电话内容，仅附上自己的记录是不够的。最好附上经过双方签字确认的电话记录；或附上发给对方要求确认该电话记录的函件。即使对方未给复函，亦可说明责任在对方，因为对方未复函确认或修改，按惯例应理解为他已默认。
其中最重要的是证据部分，这也是自己是否能得到索赔款的关键部分。索赔方需要说明自己索赔的根据，以及索赔款的计算方法，若不了解相关法律知识的，建议咨询律图在线律师。
工程意向书保证金 工程意向书篇五
甲方(发包方)：邢台卓威商务服务有限公司
乙方(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就邢台旧机动车交易市场工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。
一.工程概况
1.工程名称：邢台旧机动车交易市场
2.工程地址：邢台县晏家屯镇北王段村西
3.结构类型：框架， 共计约 10万 ㎡.
4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。
5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。
6.工期：合同工期为 年，开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期为： 天。
7.工程质量：合格， 文明施工达市级文明工地要求。
8.此意向书双方签订之日起3日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金伍佰万元人民币，。(本意向书签订后3日内保证金未打入指定—账户内，此意向书作废)。
二.承包范围及承包方式
1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。
配合专业分包工程项目的界限：
a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。
b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。
2.甲方要求： 本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施处罚。
三.付款方式
乙方收到工程款同时提供正式收款发票。
1、乙方垫资施工至总工程量50%甲方支付完成工程量价款的80%。
2、工程全部完工验收合格后支付至合同总价款的90%。
3、剩余工程结算款的10%作为工程质量保修金，自验收合格之日起满一年十五日内支付质量保证金总额的60%，满两年十五日内支付至质量保证金总额的80%，满三年后28日内一次性付清。
4、甲乙双方竣工计算，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月审核完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价部门裁定。
四.结算方法：
1.工程造价：
土建安装工程造价按一类取费总价不下浮，作为甲乙双方工程结算造价。
2.执行20xx年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额—河北省消耗定额》、《全国统一建筑安装工程消耗定额》及相关定额，相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《邢台工程造价信息》为主，造价信息没有包含及甲方指定的设备、材料价格。采用经甲方确认的市场价格调整(辅材及周转、摊销材料不做调整)：机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算并调整。
3.甲方直接分包的分项工程，乙方应配合甲方的专业发包工作，服从甲方总的计划安排，为专业承包人提供必需的施工条件。
4.采购价格的认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的，双方认定的价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格的认定方法：工程逾期，但材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据;工程逾期，但材料价格上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据。
五.工程设计变更
1. 工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证。凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，必须按计划(或变更)要求施工。凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理方和乙方授权代表签字盖章生效，乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算的依据，由此发生的工程费用结算方法执行第四条。
2.设计变更、工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续将不增加价款调整(如果属于减项则调减工程价款)。
六. 材料进场要求及计价
1. 及主体工程质量及影响小区统一效果的设备由甲方指定品牌或施工厂家，乙方采购，范围有：钢筋、水泥、商品混凝土、防水、墙砖、花岗岩、隔墙板、钢筋螺纹连接、散热器、给排水采暖管材。
其中钢材：唐钢、承钢、首钢本厂产品及河北钢铁集团
2.指定品牌的材料设备甲方认质认价，由乙方提前做好计划并负责购买。乙方对甲方指定的材料设备严把质量关，材料设备进场前必须做好检验，做施工规定的必要的试验等。经验收合格后，方可进场使用。乙方对甲方指定的材料质量负有全部责任。工程材料、成品、半成品的试验检验费由甲方承担。试验单位须经甲方、监理单位认可。
3.进场材料设备与设计和样品要求不符合的产品，甲方和监理方应禁止使用。由乙方按甲方和监理方要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并由乙方承担由此产生的费用，工期不予顺延。
七.工程管理
1. 甲方委派工程师现场代表，负责协调各方关系并代表甲方对施工图设计、工程质量、工程进度、施工安全、文明施工、工程质量的确认等进行全面管理，履行合同约定的内容。
2. 乙方委派项目经理全面负责本工程施工管理与服务工作，协调现场内所有专业施工队的现场施工组织、管理、进度、技术、质量、安全、文明施工、成品保护、所有材料设备保存，履行本合同约定内容。
3. 乙方现场临时设施，各分项加工场地、卷扬机、上料架场地要按照施工总平面图布置，不得影响外网管线及相应配套附属设施工程施工。
4. 工程竣工后(以质监站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供三份完整的竣工资料，同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
5. 乙方在施工过程中违反其承诺或不服从甲方及监理的管理，甲方有权直令施工单位出场并终止合同，按乙方已完成的合同范围内的实际工程量并执行河北省20xx定额基价进行结算(材料价格调整执行第四条款第二条)，由乙方承担全部违约责任;凡工程存在质量隐患或即成事实的，乙方必须改正;对存在质量隐患或发生质量缺陷不改正的，每发生一次，甲方视具体事项给予经济处罚，由每次向乙方拨付工程款时扣除。
6. 存在工程分包的，乙方必须以书面形式呈报甲方，经甲方签认后才能进场，并执行合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。
7. 为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
八.违约责任
1. 因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。
2. 因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。
3. 乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4. 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
5. 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
九. 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十. 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
十一. 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十二. 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
开户行：
户名：
账号：
年 月 日 年 月 日
工程意向书保证金 工程意向书篇六
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方和乙方经过平等自愿友好协商就石河子天富热电厂煤场全封闭epc总承包项目工程达成合作意向：
1、甲、乙双方共同组成联合体单位投标，甲方作为主办方，乙方作为协办方；
2、甲、乙双方共同为该项目的中标方，乙方是实际承包管理单位。甲方负有监督管理责任，乙方完全负责该项目的生产经营，并接受甲方的监督；
3、乙方向甲方开具发票，乙方做成本核算，成本发票留在乙方处理。乙方向甲方提供缴税发票复印件并加盖公章，甲方向业主开具发票并按税务部门规定的差额交税。
4、工程合同签订后，业主向甲方支付工程款，甲方在三个工作日内足额支付给乙方，乙方7个工作日内向甲方支付工程款总造价的百分之一的管理费；
5、乙方向甲方上缴工程总造价百分之一的管理费；劳保费统筹费用按照上级部门返还的数额，甲、乙双方各分50%；
6、甲方认可乙方按规范选择的专业合格分包商及材料供货商；
7、该协议是双方合作意向协议，是指导性，原则性协议，是联合体投标协议书的前提，是将来项目工程中标后双方签订工程施工合同的'文件依据，双方共同遵守。
8、该工程合作意向书一式六份，各执三份。
甲方：__________
乙方：__________
工程意向书保证金 工程意向书篇七
甲 方:_______________(以下简称甲方) 公司地址:____________
乙 方:_______________ (以下简称乙方) 公司地址: ____________
甲、乙双方经友好，坦诚协商，就甲方“ ___________”的建设项目合作事宜，达成共识如下：
一、项目概况
工程项目：
一期建设面积：____________ ㎡ 层高：______层
一期建设项目总投资额约为：______万元(______元整)
工期约为：_____年
二、出资合作方式：主体结构包工、包料、包周转材
方案一：甲方负责三通一平后移交给乙方;乙方出资到一期项目结构封顶。
方案二：乙方负责融资。
三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
7、按施工图纸完成桩基础部分施工工作，严格按国家规范规定验收合格。
四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
7、按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量达到有关标准的合格等级。
五、工程结算及利息 结算方式：按______省现行计价方式计算
方案一：乙方出资到一期项目结构封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。
方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率 约20 %。(融资办法：基金公司+银行贷款 )
六、项目物业抵消工程款
如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地成本+税费+300元/㎡=物业单价/㎡，按此方式进行折价抵消工程款。
七、违约责任
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。
2、乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3、本协议与正签合同具有同等法律效力。
八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：__________ 乙方： __________
法定代表人：_________ 法定代表人：__________
地址：_______________ 地址：____________
______年______月______日
工程意向书保证金 工程意向书篇八
索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该赔款，不构成不当干导利。
此外，虽然索赔时效是基于合同约定产生的，但其仍属于时效的一种。按照时效制度的原则，即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。因此，法院或仲裁庭在审理该类案件时，一般不能主动援用索赔时效，只有在被索赔方提出该项辩理由时，才能予以支持。
二、工程索赔程序
(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。
(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
《20xx年清单计价规范》规定：
9.14.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：
1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；
2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；
3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；
4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。
9.14.3承包人索赔应按下列程序处理：
1、发包人收到承包人的索赔通知书后，应及时查验承包人的记录和证明材料；
2、发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28
天内，将索赔处理结果答复承包人，如果发包人逾期未作出答复，视为承包人索赔要求已被发包人认可；
3、承包人接受索赔处理结果的，索赔款项作为增加合同价款，在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按合同约定的争议解决方式办理。
三、工程
索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:
1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6、物价上涨,法规变化及其他。
工程意向书保证金 工程意向书篇九
甲方：
乙方：
盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程（1#厂房、3#厂房，仓库）承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：
甲方的权利义务
（1）负责施工现场三通一平工作。
（2）负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
（3）负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸）组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
（4）保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。
（5）有权监督乙方的工程质量、工程进度。
（6）甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
（7）及时组织相关单位进行竣工验收。
（8）甲方负责承担全部招标代理费用。
意向人：
日期：
工程意向书保证金 工程意向书篇十
致：________________有限公司
原因：____________公司承建____小区综合楼主楼部分在二次结构砌筑施工以来，进场施工材料认价存在分歧，主要原因是由于贵公司认价价格和现场进厂价格存在差议，所含各项价格直接进购买价格，为解决此事、____月份贵公司____总专程组织项目部人员及贵方工程部人员召开材料认价会，双方达成协议，现场使用石膏砖其主要材料有贵公司直接采购，砂石料、水泥有我方购买。
索赔原因：项目部自_________年____月_____日通知贵公司材料主管和师傅开始督促石膏块进场，但至______年____月____日未进场，现已经造成现场砌筑工人窝工，(现场施工人员____人、其中技工______人)及项目部管理费增加，根据相关合同法相关规定;如果有以下原因造成施工方损失的可以索赔：
1、甲方供应材料不及时，造成现场窝工产生费用的
2、由于设计更改造成损失的。
3、不可抗力造成损失超出一定承担范围的。
论述：针对以上情况，现我公司提出索赔依据并按照程序通知贵公司，应立即给予回复和认同，超出法定时间视为认可，我方将索赔费用整理后按照程序报给贵公司预算部门。
_______________工程有限公司
__________年______月______日
工程意向书保证金 工程意向书篇十一
致：xxxxxxxxxxxxxxxxxx监理有限公司(监理项目部)
兹有我施工单位施工的xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程，在20xx年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于20xx年06月26日正式停工待命。
为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：
1：施工人员的误工费;
2：项目部管理人员的管理费;
3：机械设备的闲置费;
4：材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定资料的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位：
日期：
工程意向书保证金 工程意向书篇十二
致：xx市交通投资集团有限公司
我公司于20xx年1月中标海宁市硖许公路（周王庙至长安段）改建工程第五合同段，20xx年1月18日开工到现在，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。
由于20xx年7月25日在kxx+xx0处挖方施工时，发现海宁自来水二公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一直停工长达7个月，20xx年3月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。还有kxx+385～kxx+700范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。
由于20xx年1月19日在辛江桥左幅3号桥台灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一直不能开钻，导致灌注桩施工队一直怠工。计划20xx年xx月初开工的吴家埭桥也因为电信管线和两水工程一直没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：
1、工期延误
2、工程机械停滞费用
3、有关施工人员和管理人员费用
以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的责任和义务。
xxxxx公路（周王庙至长安段）改建工程
第五合同段项目经理部
20xx年3月25日
工程意向书保证金 工程意向书篇十三
甲方：盘锦隆源机械制造有限公司乙方：盘锦天实建筑有限公司
一、盘锦隆源机械制造有限公司新建工程坐落于大洼县新开镇，占地4826.3平方米。工程计划在20xx年动工，预计总造价4750000.00元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程(1#厂房、3#厂房，仓库)承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与盘锦隆源机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：
1、甲方的权利义务
(1)、负责施工现场三通一平工作。
(2)、负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
(3)、负责向乙方提供设计图纸4套(包括一套竣工图纸)，组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
(4)、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。
(5)、有权监督乙方的工程质量、工程进度。
(6)、甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
(7)、及时组织相关单位进行竣工验收。
(8)、甲方负责承担全部招标代理费用。
意向人：
日期：xx年xx月xx日
工程意向书保证金 工程意向书篇十四
甲方：____________
乙方：____________
经甲乙双方友好协商，本着公平，诚实，互信，公平合作，互惠互利的基础上就装饰建筑工程合作事宜上达成以下协议：
第一条合作宗旨
在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。
第二条甲乙双方的职责
(1)甲方负责承接工程项目，包括招投标工程各方面的工作接洽和协商，并有甲方签订建筑施工合同
(2)甲方负责工程项目材料采购及资金管理
(3)乙方负责甲方签订了建筑施工合同工程的承建工作及材料的敛收
第三条甲乙双方的权利和义务
(1)甲方有权对乙方在施工过程中违法违规的行为现象进行行为的终止，如乙方不听甲方的指令，甲方有权终止合同
(2)如乙方在施工过程中，存在隐瞒或虚构事实的行为，对甲方造成经济或名誉上的损失，甲方有权终止合同
(3)甲方有权利和义务协助乙方协调各参建单位或人员的关系
(4)乙方在施工过程中，在追求利润最大化的同时，必须保质保量，按图施工，确保工程的质量和工期
(5)乙方负责工程管理，对工程的施工质量，施工工期，施工安全等一切事务进行管理，甲方有权进行监督
(6)乙方必须每个工作日到工地进行安排及检查，并做好记录，在施工过程中保持场地清洁，树立形象
(7)甲方按时保质保量及时组织工程施工过程中的材料提供
(8)甲方积极协助乙方与设计，建设单位协调，如若有任何变动，应及时通知乙方，以免造成不必要的返工
(9)认真执行《工程施工验收标准》，严格按照规范、流程操作。围绕工程质量这个主题，认真抓好施工项目的基部处理与收口收尾的细节处理
第四条甲乙双方的利润分配
(1)单项工程完工后，甲方占利润的75%，乙方占利润的25%
(2)乙方每月领取人民币3000元，作为乙方日常开销，利润结算时扣除
(3)单项工程完工后在7工作日内，甲乙双方就所完工程进行利润决算。
第五条合同生效与终止
1.本合同自订立之日起生效。
2.双方同意终止合同
第六条合同份数
本合同正本两份具有同等效力，双方签字生效，由甲乙双方分别保存
甲方：________(章)乙方：________(章)
____年____月____日____年____月____日
工程意向书保证金 工程意向书篇十五
致：xxxxxxxxxx
由我部中标承建的xxxxxxxxxx一期道排工程于20xx年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20xx年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20xx年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：
1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。
2、受天气原因影响工期滞后，如20xx年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。
3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。
4、三标房建20xx年底开工，20xx年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：
1、工期索赔：自20xx年xxxx月xxxx日顺延自一期道排工程竣工。
2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。
3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。
4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。
5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。
6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。
7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期
8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。
xxxxxxxxx建设工程有限公司
xxxxx一期道路及排水工程项目部
20xx年xx月xx日
