随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇一
乙方（需方）
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
乙方向甲方购买常规产品：
注：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税，
3、甲方负责运输（仅限中山至哈尔滨长途）
1.质量标准：按国家有关规定标准验收
2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交货时间：自收到定金之日起15天内货到达
3.交货地点：
货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！
1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的'损失；
2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；
3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方（签名） 乙方（签名）
地址： 地址：
日期： 日期：
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇二
供货方： (以下简称供方) 需货方： (以下简称需方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下： 第一条、产品
第二条、供货日期： 年 月 日。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的'时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：3、结算方式：第五条 经济责任 (一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。建筑材料采购合同(二)需方应负的经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。 第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲 方： (盖章) 乙 方： (盖章)
经 办 人： 负 责 人：
电 话： 电 话：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
年月日 年月日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇三
需方（甲方）：________
供方（乙方）：________
经协商同意，根据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下：
第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币￥____元。
第二条：货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。
第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。
第四条：验收方法：严格按照国家建材标准执行。
第五条：交货规定建
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。
2、交货日期：________
3、交货地点：___年____月____日
4、运输费用：________
第六条：经济责任
（一）乙方应负的经济责任
1、乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的`罚金。
3、产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。
（二）甲方应付的经济责任。
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。应提前____天与乙方协商解决。
2、甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的____%的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。
3、属甲方自提材料，甲方应在提货前3日内告知乙方。
4、甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。如有问题协商解决。
第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。
第八条：如因市场发生重大变化，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必须提前____天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。
第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，应及时向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并按照本合同《附加条款》实施。本合同可以不履行或延期履行。并应承担违约责任。
第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲方：____（盖章）
乙方：____（盖章）
经办人（签字）____
经办人（签字）____
地址：____
地址：____
电话：____
电话：____
____年____月____日
____年____月____日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇四
（需方）甲方：
（供方）乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：
一、货物名称，数量及单价
甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量_____吨，单价为_____，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
二、货物质量
1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的.材料进行检验，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
三、交货方式
1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。
2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。
四、货款支付
1、货款支付方式为人民币结算。
2、自甲方接到货物并验收合格后，乙方凭甲方所出具的收料单结算。
五、违约责任
乙方对于其提供货物的质量、交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。
六、争议的解决方式
本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项：_______________________。
八、本协议自双方当事人签字之日起生效
九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇五
采购方（买受方）：
联系人：
联系电话及邮箱：
供货方（x方）：
联系人：
联系电话及邮箱：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在平等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：
第一条、标的物及其价款
x人按下列第__________种方式向买受人提供标的物：
1、x人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物，买受人应按下表中所列价格向x人支付货款。
标的物名称
商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
价款
单价
金额
合计币金额（大写）：
下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款。x人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人：
随附物品名称
商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
2、x人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。
第二条、质量要求
1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：
2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：
第三条、交付方式、时间及地点：
双方约定，采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点：
1、标的物的交付方式为x人送货。交货地点为__________。x人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由x人承担。
2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为__________________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物，运费由___________承担。
3、按通知分批供货。标的物的交付方式为x人送货。交货地点为__________________。x人分____________批向买受人供货，按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由x人承担。
4、按计划分批供货。标的.物的交付方式为x人送货。交货地点为_____________。x人应按照下表约定分批供货。
交货计划表
序号
标的物名称
规格型号
单位
数量
交货日期
第四条、装卸费及包装
1、双方约定，标的物的装卸费由x人承担，包装方式为____________________________。
2、交付方式为x人送货的，x人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于运输方式，并有良好的保护作用，以确保标的物安全运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由x人承担。
3、交付方式为买受人提货的，x人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。
第五条、所有权转移及风险承担
1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。x人就交付的标的物，负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。
2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由x人承担，交付之后由买受人承担。
3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由x人承担。
4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因x人履行合同义务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。
第六条、标的物的检验
1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。
2、如买受人经检验后发现x人交付的标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求x人按本合同第九条的约定承担违约责任。
第七条、结算及付款
双方约定，采用下述第_____________种方式确定结算及付款方式：
1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_________日内向x人支付货款总额的_____________％；检验合格后_________个月内支付货款总额的__________％；剩余的________％作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。
2、标的物一次性全部交付的，买受人应于本合同签订后__________日内向x人支付货款总额的_____________％作为定金；于标的物交付后__________日内向x人支付货款总额的__________％；检验合格后_________个月内支付货款总额的_________％剩余的_________％作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。
3、标的物分批交付的，买受人应于本合同签订后_________日内向x人支付货款总额的__________％作为定金；其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，x人凭经x人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于x人正式申请支付后__________日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最后结算款中扣留货款总额的___________％作为质量保证金，于质量保证期届满后________日内支付。
双方约定的付款依据为下列第_________种，x人凭付款依据向买受人申请支付：
1、经买受人签认的验收单。
2、经双方共同签认的结算单。
第八条、质量保证
1、双方约定，标的物的质量保证期为__________年，自__________起算。
2、x人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的使用期限。
3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，x人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失，x人应当负责赔偿。
第九条、违约责任
1、x人未在合同约定的时间内交付标的物的，x人应按逾期交货部分货款的________‰/日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。买受人有权要求解除合同。
2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意使用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议；如买受人不同意使用，可以要求x人退换或解除合同。由于上述原因致延误交货时间，x人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
3、x人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人如果需要，可要求x人补齐，x人应照数补交，买受人如不需要，可以要求x人就少交部分退货；若多交标的物，就多交的部分，买受人如果需要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不需要，x人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。由于上述原因致延误交货时间，x人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
4、采取送货方式的，标的物错送交货地点或人的，x人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。
5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知x人。
第十条、补充约定
___________________________________
第十一条、其他
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商解决不成的，按下列第________种方式解决：
1）提交____________仲裁委员会仲裁；
2）依法向买受人所在地x起诉。
2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式______________份，双方各执___________份。
采购方（盖章）：
供货方（盖章）：
法人代表：
法人代表：
签约代表：
签约代表：
签约时间：
签约时间：
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇六
供方：
需方：
根据工程需要，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就事项协商一致、达成共识。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，供双方共同遵守。
第一条：产品的名称、规格及单价
第二条：质量标准、技术标准
1、质量标准按国家标准执行；
2、制作内容：供方按需方确认的规格，数量及品种来完成需方的制作任务；
3、供方必须向需方提供随货同行的产品质量保修卡，合格证等相关证明，并保证产品质量，提供优质的售后服务；
4、供方负责通过消防验收（仅指所供的各种）；
第三条：合同总价
本次合同的总价为（暂定）人民币：元整（￥00.00元）；该费用包含各项税金，运费、卸货等一切相关的费用，开具国家合法的税务发票。
第四条：产品的包装
供方提供的货物的包装应当符合相关的国家规定或行业标准。且必须保证送达现场的为新货正品，包装完好。
第五条：产品的供货单位及供货方法
1、产品的供货单位：
2、供货方法：供方在约定的时间内免费将货物以汽车运输方式送至需方工地，卸货由供方负责。
第六条：交货期限
由需方提前天通知供方将所需的的`数量、规格、品种以书面的形式通知供方，供方在接到通知后个日历天内将产品送至需方指定的工地现场。
第七条：付款方式
1、货到需方工地，经双方验收合格，且供方提供与本合同商品等额的合法元整（￥00.00元）以转帐的方式一次性支付给供方；
2、本合同总价款的%即人民币元整（￥00.00元）作为保质金（质保金无利息），保质期为12个月（质保期自通过需方验收之日起计），质保期满后，供方产品无质量问题，供方提出付款申请，需方在十个工作日内将质保金一次性转帐支付给供方；
3、供方收到需方款项后三个工作日内提供合法的税务发票给需方。
第八条：产品的验收
1、货到需方现场后由双方共同对货物进行清点和检查，如无异议即视为验收合格，产品验收不合格的，供方负责更换合适的产品并承担因此而发生的一切费用；
2、需方经过检验认为供方产品表面或者质量存在瑕疵的，有权要求供方作出书面说明，在供方作出书面说明后，双方经协商仍未能达成一致的，供方负责将产品提交广西产品质量检验所进行检测。若经过检测，确属质量问题的，供方必须无条件退货，经过检验不属质量问题的，需方应当接受。鉴定费由供方先行承担；
3、如果供方提供的货物虽经需方当场验收并签署了确认书，但需方在使用该货物过程中发现货物存在质量问题，具体的解决方法按照本条第2点来处理。供方在接到需方书面异议后，应在48小时内处理，并出具书面意见，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见；
4、供方提供产品必须满足消防验收要求，交货时应同时提供产品合格证检的发票后，需方在七个工作日内将合同价款（扣除%质保金后）即人民币验报告、3c认证等相关产品资料；资料不齐的，需方有权要求供方补齐资料后才支付货款。
第九条：违约责任
1、供方不能按时将本合同标的物交付需方验收的，每逾期一天，则按合同总价的1%向需方支付违约金；
2、需方逾期付款，每逾期一天，则按应付款项的1%向供方支付违约金；3、供方未按约定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果仍需要，供方应照数补交。需方不需要，则供方不用继续供货。但需方需要而供方不能及时交货的，则供方应付给需方不能交货部分货款总值的30%的违约金；
4、供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量包装不符合合同规定的，一律作退货处理，供方除及时更换合格的产品外还应承担由此造成的经济损失和逾期的违约责任；
5、因供方原因造成工程消防验收不合格的，供方应承担由此造成的损失，和整改费用。
第十条：保修以及保修期
1、保修期：本批产品保修期为壹年，保修期自交付甲方且验收合格之日起计算。保修期内若出现因供方产品原因造成的质量问题，供方必须在48小时内免费更换或维修；
2、保修责任：保修期内，产品在使用过程中，如果出现相关的质量问题和使用安全问题，则供方接到需方通知后8小时内到场查看并及时向需方出具正式的处理意见和解决方案，如果供方在需方通知后不按时到场，或在收到供方书面通知8小时内未给需方正式的书面处理意见，则视为供方认可需方提出的异议，需方有权选择退货或者要求供方承担维修等各种费用，并可以要求供方承担由此造成需方的损失。
第十一条：不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条：通知方式
需方可采取口头、电话、传真的方式通知供方进行保修服务。
1、电话、；传真：，以打通供方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据，即视为供方已收到维修通知。
第十三条：争议的解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以向人民法院起诉，诉讼管辖地双方约定为需方所在地的法院管辖。
第十四条：合同的有效期限
1、材料签收单一式五份，相关部门各执一份；
2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力；
3、本合同一式陆份，供方、需方各执叁份，具同等法律效力；
4、本合同自双方签定盖章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。
需方：
法人代表人：
委托代理人：
联系电话：
日期：年月日
供方：
法人代表人：
委托代理人：
开户名：
开户行：
帐号：
联系电话：
日期：年月日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇七
采购方：________________________建筑工程有限公司
供应方：_________
根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、 材料价格清单及总价
1、 材料名称;数量;单价;金额：_________
总价：_________ _________元币(小写)
总价：_________ _________元整(大写)
第二条、 交货地点：_________
第三条、 付款方式：_________
第四条、 材料质量：_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的'规格、质量和性能(保质保量)
第五条、 验收方式：_________当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、 违约责任：_________
1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：_________合同执行：_________
1) 本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交x解决处理。
2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。
3) 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。
采购方签字(盖章)：_________
供应方签字(盖章)：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
联系电话：_________
联系电话：_________
开户银行：_________
开户银行：_________
帐号：_________
帐号：_________
_________年 _________月 _________日
_________年 _________月 _________日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇八
企业名称（以下称“甲方”）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
企业名称（以下称“乙方”）：
统一社会信用代码：
通讯地址：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在平等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：
第一条 标的物及其价款
出卖人按下列第__________种方式向买受人提供标的物：
1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物，买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。
标的物名称
商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
价款
单价
金额
合计人民币金额（大写）：
下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款。出卖人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人：
随附物品名称
商标
规格型号
生产厂家
计量单位
数量
2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。
第二条 质量要求
1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：
2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：
第三条 交付方式、时间及地点
双方约定，采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点：
1、标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________。出卖人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由出卖人承担。
2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为__________________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物，运费由___________承担。
3、按通知分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________________。出卖人分____________批向买受人供货，按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由出卖人承担。
4、按计划分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_____________。出卖人应按照下表约定分批供货。
交货计划表
序号
标的物名称
规格型号
单位
数量
交货日期
1
2
3
4
5
第四条 装卸费及包装
1、双方约定，标的物的装卸费由出卖人承担，包装方式为____________________________。
2、交付方式为出卖人送货的，出卖人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于运输方式，并有良好的保护作用，以确保标的物安全运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人承担。
3、交付方式为买受人提货的，出卖人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。
第五条 所有权转移及风险承担
1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。出卖人就交付的标的物，负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。
2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。
3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行合同义务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。
第六条 标的物的检验
1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。
2、如买受人经检验后发现出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求出卖人按本合同第九条的约定承担违约责任。
第七条 结算及付款
双方约定，采用下述第_____________种方式确定结算及付款方式：
1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_________日内向出卖人支付货款总额的_____________％；检验合格后_________个月内支付货款总额的__________％；剩余的________％作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。
2、标的物一次性全部交付的.，买受人应于本合同签订后__________日内向出卖人支付货款总额的_____________％作为定金；于标的物交付后__________日内向出卖人支付货款总额的__________％；检验合格后_________个月内支付货款总额的_________％剩余的_________％作为质量保证金，于质量保证期届满后___________日内支付。
3、标的物分批交付的，买受人应于本合同签订后_________日内向出卖人支付货款总额的__________％作为定金；其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于出卖人正式申请支付后__________日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最后结算款中扣留货款总额的___________％作为质量保证金，于质量保证期届满后________日内支付。
双方约定的付款依据为下列第_________种，出卖人凭付款依据向买受人申请支付：
（1）经买受人签认的验收单。
（2）经双方共同签认的结算单。
第八条 质量保证
1、双方约定，标的物的质量保证期为__________年，自__________起算。
2、出卖人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的使用期限。
3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失，出卖人应当负责赔偿。
第九条 违约责任
1、出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的，出卖人应按逾期交货部分货款的________‰/日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。若出卖人逾期交付超过天，买受人有权要求解除合同，并要求其承担违约责任。
2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意使用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议；如买受人不同意使用，可以要求出卖人退换或解除合同。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人如果需要，可要求出卖人补齐，出卖人应照数补交，买受人如不需要，可以要求出卖人就少交部分退货；若多交标的物，就多交的部分，买受人如果需要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不需要，出卖人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。
4、采取送货方式的，标的物错送交货地点或收货人的，出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。
5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知出卖人。
第十条 补充约定
___________________________________
第十一条 其他
1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；协商解决不成的，按下列第________种方式解决：
1）提交____________仲裁委员会仲裁；
2）依法向买受人所在地人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式______________份，双方各执___________份。
（以下无正文）
甲方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
乙方：（盖章）
法定代表人：
签约日期：
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇九
采购方：________________________建筑工程有限公司
供应方：_________
根据《中华人民共和国民法典》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。
第一条、 材料价格清单及总价
1、 材料名称;数量;单价;金额：_________
总价：_________ _________元人民币(小写)
总价：_________ _________元整(大写)
第二条、 交货地点：_________
第三条、 付款方式：_________
第四条、 材料质量：_________乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)
第五条、 验收方式：_________当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。
第六条、 违约责任：_________
1) 乙方所提供的`材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。
2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。
3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。
第七条：_________合同执行：_________
1) 本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。
2) 本合同字双方签字盖章之日起生效。
3) 本合同一式两份，甲乙双方个执一份。
采购方签字(盖章)：_________ 供应方签字(盖章)：_________
法定代表人：_________ 法定代表人：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
开户银行：_________ 开户银行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
_________年 _________月 _________日 _________年 _________月 _________日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇十
甲方(需方)：_______________________
甲方公司地址：_____________________
甲方施工地址：_____________________
乙方(供方)：_______________________
乙方公司地址：_____________________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它
模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到四川省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前_____天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划_____天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定：货到工地_____个月后_____个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款________%的`违约金。
2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的________%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后________天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式_____份，供方_____份，需方_____份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。
需方(公章)：__________________供方(公章)：__________________
________年________月________日________年________月________日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇十一
供货方： (以下简称供方)
需货方： (以下简称需方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条、产品
第二条、供货日期： 年 月 日。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。
第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留20%的货款中扣除。
第四条、货款及费用等付款及结算办法：
1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。
2、交货地点：3、结算方式：第五条 经济责任 (一)供方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。
2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。建筑材料采购合同(二)需方应负的.经济责任
1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。
2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。
第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。
第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。
第十三条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。
甲 方： (盖章)
乙 方： (盖章)
经 办 人：
负 责 人：
电 话：
电 话：
开户银行：
开户银行：
账 号：
账 号：
年 月 日
年 月 日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇十二
甲方（建设单位）：______________________________________________
乙方（供货单位）：______________________________________________
丙方（施工单位）：______________________________________________
为确保工程质量、材料质量为根本，施工工艺是关键。目前建筑材料市场鱼龙混杂，材料质量、价格悬殊太大的情况，甲、乙、丙三方根据平等互利、等价有偿、协商一致的原则，就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事宜，经协商达成如下协议：
一、材料使用工程名称：_________________________________________
二、材料类别：
1、一类：甲方指定及代付款材料。
2、二类：清单暂定价及代付款材料。
3、三类：甲方指定及清单暂定价不代付款材料。
三、订货、运输、验收：
1、首先丙方与乙方根据甲方有求签订材料供货表（附表一），注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。
2、丙方与乙方签订材料供货表后，报甲方认证签字，同时报材料合格证，检测报告及样品一份。
3、丙方用货应提前通知乙方，说明用货数量、规格、型号、到货日期等，乙方承担运输相关费用，运至丙方所在工地现场。
4、验收：丙方收到货后，即进行验收，对不合格或不符合要求的材料应退换。需监理进行检查的材料，丙方应通知监理检查。
5、材料价格包括储藏、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。如与市场或政策性价格调整，应及时通知另两方协商作相应调整。
四、结算：建筑材料采购合同
1、属于一、二类材料为丙方委托甲方代为支付乙方材料费（乙方开据材料发票给丙方，丙方开据工程发票给甲方，结算时甲方从乙方工程款中扣除）。属于三类材料，丙方直接给乙方付材料费。丙方不得将三类材料列入一、二类材料。
2、三方认定的清单暂定价材料价格，作为丙方竣工决算时材料调整的依据。
3、付款方式：甲方根据丙方与乙方收货数量清单和丙方委托付款凭证直接向乙方支付货款。有质保期的材料，甲方根据丙方委托，付款至95%，剩余5%质保期满___年后无质量问题，15日内一次无息付清。未经乙方同意，甲方不得将货款交给乙方其他任何商务人员。
五、乙方的责任与义务
1、乙方向丙方提供符合国家质量及符合附表1质量要求及品牌的原产地合格产品、合格证。
2、乙方保证其提供的所有产品均为按国家标准的原产地合格产品，若甲方发现乙方提供的产品不是原产地和套牌生产的产品，甲方将对乙方该批产品价值50%的罚款处罚。
3、如因乙方材料质量问题给丙方造成损失，丙方应第一时间通知乙方和甲方，并保护好现场，乙方负责对所造成的损失向甲方进行赔偿。如因丙方施工工艺造成损失，其责任自行承担。
4、乙方有义务及时对产品的质量、用户意见等信息对甲方进行反馈；5、乙方应配合丙方工程进度的实施，向甲方提供合理的优化方案安装技术支持。
六、丙方的责任和义务
1、丙方应为乙方提供材料的存放地，并给予妥善的保管。
2、丙方应对每次所到材料进行质量抽检。如发现质量等情况及时向甲方、监理通报。
3、丙方应及时把所到现场并验收的管材清单（复印件）交甲方负责人。
4、丙方未事先书面对非应用环境或特殊使用要求做出说明和非正规操作及人为破坏所成的损失，全部责任由丙方承担，乙方将不承担责任。
5、丙方收到乙方产品，应立即验收，如对货物验收有异议，第一时间内通知甲方和乙方，否则视作货物无误。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得销售或用于其他工程。
七、甲方的'权利和义务
1、甲方对乙方提供与本合同有关的技术上及交易的商业情况予以保密。 2、甲方应监督乙、丙方，保证所需材料及配件全部用于该工程，不得流入其他销售渠道及其他工程，否则，一切后果均有甲方、丙方承担。
3、甲方有权随时对货物进行第二次抽检（合格产品检测费由甲方承担）。
八、其他责任：
乙方违反本合同条款规定或因供货不及时、质量等问题，丙方应以书面的形式通过信函或传真的方式通知乙方，乙方应在三日内书面答复，否则视为承认该通知书的要求，购销合同关系自动解除，甲方有权取消乙方供货资格，并终止合同。
九、履行期限：
本合同有效期为“_______________________________________”项目结束。
十、纠纷的解决：
三方在合同履行过程中如产生纠纷，由三方协调解决。协商不成，在合同签订地法院诉讼。
十一、本合同（共四页）壹式六份，甲方四份、乙方一份，丙方一份，甲、乙、丙三方签订盖章之日起生效，同时起法律保护作用。
十一、合同未尽事宜，由三方协商签定补充协议作为附件，附件与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____
乙方（盖章）：____
丙方（盖章）：____
法人代表：____
法人代表：____
法人代表：____
委托代理人：____
委托代理人：____
委托代理人：____
电话：____
电话：____
电话：____
____年____月____日
____年____月____日
____年____月____日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇十三
买方（甲方）：江苏西团建筑有限公司大丰港瑞安名邸（医院）项目部 卖方（乙方）：胡昔桃
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。
1.工程名称：大丰市大丰港瑞安名邸
2.工程地点：大丰市大丰港南阳中学对面
本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。
1.双方约定按以下方式付款：自第一批货物送达工地点验完成，甲
方在一个月内付清该批货款，以此类推。
2.甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之 壹 向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货。
1.运输费用：由乙方负责。
2.货物交接地点：大丰市大丰港瑞安名邸工地。
3.收货人：彭池生、石诗文。
1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 3 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
2.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。
1.甲方义务
（1）甲方应当提前3 日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。
（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
（3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。
2.乙方义务
（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
1.甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。
（2）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。
（3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2.乙方违约责任
（1）乙方逾期交货的'，应当每日按逾期交货价款的百分之 5 向甲方支付违约金；逾期交货超过 7 日的，甲方有权解除合同。
（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。
（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
本合同项下发生的争议，双方可以协商或向有关部门申请调解解决；协商或调解不成的，可向供货方人民法院提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用，包括违约方承担诉讼中诉讼费、律师费、交通费，财产保权费等费用)。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2 份，甲方1 份，乙方 1 份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
甲方：乙方：
代表人： 代表人：
电话：电话：
帐号：帐号：
签订地点： 签订时间：
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇十四
供方（以下简称甲方）：_________________身份证号：_________________________
需方（以下简称甲方）：_________________身份证号：_________________________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式
本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金______________元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量
1、乙方保证所供给的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所供给产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
三、违约职责
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿职责。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的.，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
四、其他约定事项
本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方：_____________________乙方：_____________________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
建筑工程材料采购合同标准 建设工程材料采购合同篇十五
买方（甲方）：
卖方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。
第一条 使用货物工程概况
1.工程名称：大丰市大丰港瑞安名邸
2.工程地点：大丰市大丰港南阳中学对面
本合同签订后甲方增加采购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并按照本条约定的单价执行。
第二条 质量要求；技术要求 按国家质量技术标准。
第三条 付款方式
1.双方约定按以下方式付款：自第一批货物送达工地点验完成，甲
方在一个月内付清该批货款，以此类推。
2.甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之 壹 向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货。
第四条 交（提）货方式、时间和地点
1.运输费用：由乙方负责。
2.货物交接地点：大丰市大丰港瑞安名邸工地。
3.人：彭池生、石诗文。
第五条 货物的验收及检测
1.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的'，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 3 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。
2.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的，视为对货物的认可。
第六条 双方其他义务
1.甲方义务
（1）甲方应当提前3 日就送货的具体时间、地点及人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。
（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
（3）甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的，由甲方承担相应责任。
2.乙方义务
（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
第七条 违约责任
1.甲方违约责任
（1）甲方无正当理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货承担违约责任。
（2）由于甲方原因导致货物交接地点或人错误的，甲方应当承担由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。
（3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
2.乙方违约责任
（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的百分之 5 向甲方支付违约金；逾期交货超过 7 日的，甲方有权解除合同。
（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任。
（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
第八条 争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方可以协商或向有关部门申请调解解决；协商或调解不成的，可向供货方x提起诉讼(任何一方违约导致通过诉讼方式解决的，败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用，包括违约方承担诉讼中诉讼费、律师费、交通费，财产保权费等费用)。
第九条 其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式2 份，甲方1 份，乙方 1 份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
甲方：
乙方：
代表人：
代表人：
电话：
电话：
帐号：
帐号：
签订地点：
签订时间：
